【实用】买卖合同模板锦集5篇
随着时间的推移，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编精心整理的买卖合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
买卖合同 篇1
甲方（买方）:
（盖章）
地址：
电话：
联系人：
乙方(卖方):
（盖章）
地址:
电话：
联系人:
甲乙双方根据中华人民共和国合同法，平等互利，协商一致，同意签订本合同，共同信守，商品买卖合同范本。
1．货物名称、型号规格、基本配置、单位、数量、单价、金额及合同价见表1：（ 满足招标文件要求）
号序 货物名称
型号规格
基本配置
单位
数量
单价
金额（元）
1
2
3
4
5
6
计：人民币（大写）
备注：
2．技术资料
乙方应随货物提供下列技术资料：
2．1各系统的运用手册
乙方应以书面或电子文档形式提供给甲方。
3．交货地点 ____________时间____________ 或另见甲方书面通知。
4．售后服务：____________
4．保修期____________
5．验收
5．1 本合同的验收期为货物正式运行后七天内。
5．2货物验收合格后，甲乙双方在结算验收证明书上签字并加盖单位印章。如甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述本合同5.1款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。
6．付款(详见双方说明的其它事项)
6．1 本合同以人民币付款。
6．2乙方所供货物经甲方验收合格并出具结算验收证明书后，由区级财政国库收付中心依据财政国库部门审批出具的拨款通知书及其附件在七个工作日内付款。
7．质量保证
7．1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合行业规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于本合同4.1条表3的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责，合同范本《商品买卖合同范本》。
7．2 在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方或使用单位应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。
7．3 乙方应在接到甲方或使用单位通知后，在本合同4.1条的响应时间内,免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
7．4 如果乙方在接到甲方或使用单位（转载自百分网，请保留此标记。）通知后，在本合同4.1条的响应时间内,没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方负担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。
8．误期赔偿
8．1如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的'最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。并且，买方可考虑终止合同。
9．合同转让和分包
9.1 乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。
10．适用法律
10．1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
11．合同生效
11．1 本合同在甲、乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。
11．2 本合同一式四份，以中文书就，甲、乙双方各执一份，另一份报雨城区国库科支付货款，另一份报雨城区政府采购中心备案。
12．双方需要说明的其他事项
买卖合同 篇2
合同编号：140594
合同编号__________________
卖方(甲方)_______________________
买方(乙方)_______________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国动物防疫法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在自愿、平等的基础上协商一致，签订本合同。
第一条品种、数量、价款(可另附表)
第二条质量标准
(一)________________________________________________。
(二)________________________________________________。
第三条支付方式
货款的支付按下列第_______项执行：
(一)即时结清。
(二)合同签订后，乙方支付甲方定金_______元，乙方每批提货时须付讫所提该批种猪的金额，定金抵作货款或返还。
(三)其他方式__________________________________。
第四条交货方式、地点及费用，按下列第________项执行：
(一)甲方将种猪送到___________，运输费用由________方承担。
(二)乙方到________________提货，运输费用由_______方承担。
第五条违约责任
(一)甲方延迟供种的，每延迟一日，应支付乙方_______元的违约金。
(二)乙方逾期提货的，每延迟一日，应支付甲方________元的违约金。
(三)乙方逾期支付货款的，每延迟一日，应支付甲方______元的违约金。
(四)其他违约责任____________________________。
第六条其他约定。
第七条争议解决
发生争议由双方协商解决;也可通过上海市生猪业行业协会调解;或选择下列第_______项方式解决：
1.上海仲裁委员会提起仲裁。
2.向人民法院提起诉讼。
第八条本合同一式_______份，甲乙双方各执_____份，自甲乙双方签字(盖章)之日起生效。
甲方_________________________乙方________________________
法定代表人_________________________法定代表人________________________
委托代理人_________________________委托代理人________________________
地址_________________________地址________________________
邮编_________________________邮编________________________
电话_________________________电话________________________
签约地点___________________________签约地点__________________________
签约日期___________________________签约日期__________________________
买卖合同 篇3
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，就乙方购买甲方办公室有关事宜达成协议如下：
一、乙方购买甲方投资开发的两当县种子公司旧址新建办公楼靠泰山路二、三层一部分(约448m2)作为办公室。
二、房屋座落：位于两当县城关东街县种子公司旧址，泰山北路。
三、面积 m2，另建车库一间，面积约 m2。
四、房屋结构：砖混结构。
五、房屋建筑标准：以现已建成的房屋现状为标准。
六、房款及支付方式：
1、房款：单价为 元/ m2，总房款为 元/m2× m2= 元，最终结算面积以房产证为准。
2、付款方式：乙方已向甲方付款 万元，剩余房款约 元及修楼梯费用 元，待甲方产权证办理好交于乙方后1个月内全部结清。
3、产权证办理：房屋交付使用后甲方负责为乙方办理产权证，所产生费用由甲方承担。
七、附屋设施及室内设施：
1、院子属于共有部分，乙方有共同使用和共同管理权力。
2、二楼阳台归乙方使用。
3、甲方负责安装室内水、门窗设施，并负责接通水、电。
4、室内墙面为防瓷涂料，费用由甲方承担。
5、室内地板砖由乙方自己负责。
6、已做楼梯所花费用 元全部由乙方承担，并于最后结算房款时一并付给甲方，此楼梯由乙方拆除，乙方在此处另建车库，费用由乙方自己承担。
八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。
九、本协议经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方(签字盖章)：
乙方(签字盖章)：
甲方法人代表：
乙方法人代表：
买卖合同 篇4
需方： (以下简称甲方) 供方： (以下简称乙方)
甲方因经营需要向乙方购买茶叶，经双方友好协商就有关事项商定如下：
一、 产品名称：
合计金额：317000
二、 合同标的：
三、 质量标准：按国家标准
四、 交货日期、地点、方式：乙方应按甲方指定日期在20xx年2月10日至20xx年4月
10日前分期(具体时间以甲方电话或传真通知日期为准)将货物抵安溪二环路感德周阳茶业有限公司
五、 验收方法：依照样品验收，在甲方指定地点现场验货确认。
六、 违约责任：乙方如不能按时、按质量交货，应向甲方支付违约金人民币伍万元整，给甲方造成损失的，还应赔偿损失：甲方如不能按时款应支付人民币贰万元整，并按银行。同期贷款利率支付乙方逾期货款违约金，乙方开户银行安溪县信用联社剑斗分社 户名：王鸿料 账号：6221840107015116539
七、 争议解决方法：双方友好协商，协商不成提交至所管辖区人民法院解决
八、 本合同自双方签订之日起生效，本合同一式两份，经双方签字签字盖章后生效。 甲方(签章) 乙方(签章)
年 月 日 年 月 日
买卖合同 篇5
原告： 男，汉族，现年 岁，身份证号码 现住徐州市云龙区
原告电话：
诉讼代理人：
诉讼代理人电话：
第一被告： ，男，汉族，现年 岁，身份证号码320### 现住徐州市铜山区 联系电话：
第二被告
第三被告
诉讼请求：
1、原告请求依法判令被告给付原告货款 元
2、请求判令被告支付逾期付款违约金 元
3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。
事实与理由：
原告和被告于20xx年12月15日签订了五金配件购销合同，后又于20xx年2月18日签订了产品购销合同(各种灯具)。双方在每份合同中都约定了灯具的数量、单价、合同履行方式及货款支付方式和期限，同时还约定了违约金。合同签订后，原告严格依据合同向被告履行了供货安装义务，合同履行完毕后，经双方结算，五金配件实际总货款是13838，合同签订时预付19620元，仍下欠1218元。产品购销合同实际总价款为117184.2元，预付货款12000元，合同履行过程中支付货款56200元，现下欠48984.2元。即两份合同总价款为224022.2，被告共计给原告支付了87820元，下欠136202。自双方结算后，原告又多次要求被告按合同约定立即支付货款，被告推脱不予支付，事实上已经构成违约，依合同约定被告应当承担违约责任，按合同总价款的30﹪向原告支付违约金67206.6元。
综上所述，原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表达，合法有效。被告拖欠原告货款共计 元，事实清楚,证据充分,双方的债权债务关系清楚，合法有效，应受法律的保护。《合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为，损害了原告的合法权益，应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款及违约金共计 元。原告为了维护自身的合法权益，实属无奈，特依法向人民法院提起诉讼，恳请贵院依法判令被告给付原告拖欠的货款及违约金，支持原告的诉讼请求。
此致
徐州市人民法院
附：
1、本诉状副本 1 份
2、《买卖合同》复印件 份
3、收货单复印件 份
起诉人：电话： 年 月 日
【【实用】买卖合同模板锦集5篇】相关文章：
实用的买卖合同模板锦集9篇04-10
实用的买卖合同模板锦集6篇04-10
实用的买卖合同模板锦集10篇04-10
实用的买卖合同模板锦集六篇04-09
【推荐】买卖合同模板锦集4篇04-10
【精品】买卖合同模板锦集5篇04-09
【推荐】买卖合同模板锦集9篇04-09
【热门】买卖合同模板锦集八篇04-05
【精品】买卖合同模板锦集九篇04-03
关于买卖合同模板锦集4篇04-02