【必备】买卖合同模板合集6篇
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的买卖合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
买卖合同 篇1
卖方： (以下简称甲方)
买方: (以下简称乙方)
乙方因生产的需要，向甲方购买沙石，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
1.甲方向乙方提供的生产所需的沙石质量、数量应当符合并满足乙方生产需要，否则乙方有权解除合同。本合同期限从20 年 月 至 年 月 日止。
2.乙方根据生产需要，向甲方购进沙石至少420立方米，甲方应从20xx年8月28日起供货。在正常施工中甲方不能断货，否则乙方有权向第三方购沙，所需费用由甲方承担且按照逾期部分的价款每日千分之三支付违约金。
3.石沙的价格定为45元每立方米(含税收)、毛石35元(含税收)。
4.在合同履行期间甲方无质量问题及违约责任，该沙石款在双方终止协议后由县财政局拨款付清。
5.乙方在收到甲方的沙石后应当就方量进行签收确认，乙方指定专人出具的签收单作为结算依据
6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交人民法院裁决。
7.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同双方签字生效。
补充：甲方在接收到货款之后按每立方米3元的价钱返还给乙方;具体金额按实际方量计算。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
买卖合同 篇2
甲方（卖方）：
身份证号码：
电话：
乙方（买方）：
身份证号码：
电话：
本着诚实信用的原则，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋买卖事宜进行预约，并确认、达成如下条款以资双方共同遵守：
一、房屋基本情况
甲方拟出售的房屋位于___________，该房屋系甲方于_____年____月____日向公司（以下简称开发商）购买的商品房，《商品房买卖合同》编号：________，合同约定建筑面积______平方米（其中套内建筑面积_____平方米，公摊_____平方米），购买总价人民币_____元整，房屋用途为住宅，甲方现已向开发商付清全部房款，房屋尚未办理土地房屋权证。
二、甲方自愿将该房屋转让给乙方，乙方确认已对房屋的权属及使用状况等现状作充分、必要的了解并自愿受让。双方应依据本预约合同之约定，完成房地产转让的相关法律程序，并最终实现双方房屋买卖之目的。
三、转让款项的支付
双方约定上述房屋的总价款为______人民币（以套计），单价为每平方米人民币_______元整，上述转让款分次付清。
1、本合同签定当日，乙方向甲方支付购房定金人民币________元；
2、乙方于____年____月___日起负责仍以甲方名下的账户支付按揭款（共计____人民币）及其利息。（以银行实际对账单为准）
3、余款当日支付给甲方。
4、双方约定于____年____月____日前到公证处办理全权委托公证
四、房屋相关凭证的保管及交房时间
为确保交易的安全进行，乙方向甲方付清本合同第三条约定的第2笔款项后，甲方应将上述银行按揭合同及保险单据等有关该套房产的凭证原件交付乙方保管。甲方并委托乙方指定的人员申办土地房屋权证及今后的转让、银行按揭手续及接收、管理房屋。甲方应于全权委托当日将房产交付乙方使用,并结清水、电、煤气、有线电视、物业管理，乙方有权对房屋预先装修、支配使用。
五、过户手续的办理及税费承担。
1、甲方承诺在接到开发商办理权属证书通知后七日内，备齐相关资料，到____市国土资源与房产管理局申办房地产权属登记手续，及时办出甲方名下的土地房屋权证，甲方前手办理土地房屋权证应缴纳的各项税费由承担。若双方对甲方应予办理土地房屋权证的时日发生争议的，以该商品房项目20%的业主平均开始办证的时间作为甲方应予办理的时日。
2、产权登记之房屋坐落与原《商品房屋买卖合同》不一致的，以甲方土地房屋权证记载为准。
3、上述房屋面积为合同约定面积，如合同面积与产权登记面积有差异的，双方对本次交易行为仍予以认可。买受人与开发商之间有关面积差异的补偿事宜由与开发商自行处理，并承担相应的责任，甲方应提供必要协助。
4、甲、乙双方办理房地产权属过户登记手续应缴纳的各项税费全部由乙方承担。若双方在办理过户登记时，以实际成交价作为双方在房地产买卖合同中约定的转让价格，因此导致双方在办理过户登记过程中产生的个人所得税由乙方支付。
六、甲方的责任与义务
1、甲方保证在签定预约合同时，对合同项下之房产享有完全处分权，该项房产不存在任何共有情形。
2、甲方保证在合同签定之前，未曾与任何第三方签定涉及该房产的'转让、租赁等协议，该房屋无任何抵押、质押或其他权利限制。
3、自本合同签定之日起，若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权债务等，概由甲方负责清理，并承担民事责任，因此给乙方造成经济损失，由甲方负责赔偿。
4、甲方应督促开发商积极办理土地房屋权证，以促成买卖合同的生效和履行。因甲方主观原因导致产权证拖延办理的，每延迟一日，应向乙方支付赔偿金_____元，逾期超过____日的，乙方有权解除合同，甲方应承担违约赔偿责任。因开发商原因或其他甲方不可克服的原因导致产权证拖延办理的，不算甲方违约，但甲方应督促开发商可相关部门及时解决办理。
5、甲方办出土地房屋权证后应及时与乙方联系办理买卖合同签约及房地产权属过户登记手续，因甲方原因造成拖延的，参照前款约定处理。
七、乙方的责任与义务
1、乙方应严格按照本合同第三条约定的时间和方式支付价款，若逾期付款，每逾期一日，按每日____元支付滞纳金。逾期在____日内的，视为正常迟延，乙方无须支付滞纳金。逾期超出____日的，甲方有权解除合同，乙方应承担违约赔偿责任。
2、甲方办出土地房屋权证并通知乙方后，乙方应及时备齐相关材料与甲方办理房地产权属过户登记手续，因乙方原因造成迟延的，因赔偿甲方相应的经济损失。
八、合同履行及违约赔偿
1、双方应恪守本合同的约定，确定合同条款的充分履行，以促成房屋买卖的实现。
2、一方有充足、正当的理由提出解除本合同的，经双方同意后可以解除，双方互不追究违约责任，因此给相对方造成损失的，相对方有权要求予以经济补偿。
3、任何一方违反其在本合同中作出的承诺保证即视为违约，应向对方支付违约赔偿金人民币______元整。违约方给对方造成的实际损失超出该赔偿数额的，受损失方有权按实际损失额要求赔偿。
4、甲方违约，若乙方已对房屋进行预装修的，乙方的装修款损失列入实际损失范围。具体损失额的计算以双方协商认可的数额或双方指定的评估公司出具的评估报告为依据。
5、出现一方违约情形，守约方可选择继续履行合同（但合同已无实际履行可能或履行必要的除外）或解除合同。
6、合同解除的，甲方应在法律规定或约定的退款责任明确之日起7日内将乙方实际支付的款项（不含利息）全额退还乙方。
九、争议解决
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应本着诚信合作的精神协商解决，协议不成，依法向_______人民法院起诉。
十、其他约定
1、本合同及今后双方签定的买卖合同中，甲、乙双方权利的放弃或义务的增加均须采用明示的方式，不能采用默示或推定的方式。
2、合同履行过程中出现障碍或其他困难，导致履行有困难或不能按期履行的，当事方应及时告知相对方，以便采取相应措施，减少损失。
3、本协议经甲乙双方签字后即刻生效。若有未尽事宜，甲乙双方日后可再行协商，经协商所签定的补充协议与本协议具有同等法律效力。.
4、本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，每份具有同等法律效力。
甲方：
_____年____月____日
乙方：
_____年____月____日
买卖合同 篇3
合同编号
卖 方（甲方）
买 方（乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，为明确双方权利义务，经甲乙双方充分协商，签订本合同。
第一条 品种、数量及价格（可另附表）
品种
规格
商标
交货期限
数量
（公斤）
单价
（元/公斤）
金额
（元）
年 月 日 － 年 月 日
年 月 日 － 年 月 日
年 月 日 － 年 月 日
年 月 日 － 年 月 日
年 月 日 － 年 月 日
年 月 日 － 年 月 日
合计金额（大写）：
第二条 种植地点与种植面积
种植地点： 。
种植面积： 。
第三条 质量要求
瓜果的产品质量按下列第（ ）项标准执行。
（一）有机食品标准。
（二）绿色食品标准。
（三）安全卫生优质农产品国家或地方标准。
（四）无公害食品标准。
（五）双方约定标准： 。
第四条 包装要求
（一）包装方式及要求： 。
（二）包装物由 方提供，费用由 方承担。
第五条 交付和货款支付
（一）交付的方式按下列第（ ）项办理。
1．实行送货的，甲方应按合同约定的时间段送至 。
2．实行提货的，乙方应按合同约定的时间段至 提货。
（二）货款的支付按下列第（ ）项执行。
1．即时结清。
2．乙方应于瓜果交付之日起 日内结清货款。
3．合同签订后，乙方支付甲方定金 元；甲方交付瓜果后，乙方应于瓜果交付之日起 日内结清货款，定金抵作货款或返还。
4．其他方式 。
第六条 验收
（一）验收内容： 。
（二）验收地点： 。
（三）验收时间：
第七条 合同的变更
（一）当市场价格高于或低于合同约定价格的 %时，双方可对瓜果价格进行重新协商。
（二）因气候等因素造成无法按合同约定的时间交货的，双方可另行协商。
第八条 违约责任
（一）交付的瓜果品种、规格、种植地点、质量不符合合同约定的，甲方应负责调换，交付瓜果的数量不符合合同约定的，甲方应负责补齐，给乙方造成损失的，应负责赔偿。
（二）甲方迟延交货的，每迟延一日，应支付乙方约定批次价款额 %的违约金；乙方逾期提货的，每迟延一日，应支付甲方约定批次价款额 %的违约金。
（三）乙方逾期支付货款的，每迟延一日，应支付甲方迟延货款额 %的违约金。
（四）因包装物质量不符合要求造成损失的，由包装物提供方承担相应损失。
（五）其他。
第九条 其他约定事项
第十条 合同争议的解决
发生争议的，由双方协商解决或申请工商部门调解，也可按下列第 种方式解决：
（一）提交 仲裁委员会仲裁；
（二）依法向 人民法院起诉。
第十一条 合同经双方签字（盖章）之日起生效。本合同一式三份，甲乙双方各执一份(交工商部门备案一份)。
甲 方(盖章签字) 乙 方 (盖章签字)
住 所 住 所
法定代表人 法定代表人
身份证号 十 身份证号
联系方式 联系方式
签约地点:
签约日期: 年 月 日
买卖合同 篇4
出卖人：______________有限公司
买受人：______________
合同编号：_______
签定时间：____年____月_____日 签定地点：北京市
买卖双方经友好协商，本着长期合作、互惠互利的原则，就订购 事宜，按照下列条款订立本合同：
1、标的物名称及价格：
2、产品质量要求、技术标准及保修期：符合国家有关规定要求，符合出卖人出厂标准，符合
买受人使用要求。保修期：
3、随附必备品，配件及提供方法：
4、标的物的所有权自(交付全额货款)时起转移，但买受人未履行(支付全额货款)义务时，
标的物仍属于出卖人所有。
5、验收标准，方法，地点及期限：买受人进行验收。如有产品质量问题，货到一周内买受人提出异议，出卖人负责更换。
6、产品的售后服务：
7、运输方式及达站和费用承担：通过汽运和铁路运输送货上门，运输费用由出卖人承担。
8、交付标的物方式，时间，地点：出卖人收到买受人现金或支票或电汇底单后,即安排发货。
9、设备的安装和调试：由出卖人负责对买受人的技术人员进行产品安装和调试培训。
10、包装标准，包装物的提供和回收：纸箱包装，不回收。
11、结算方式、时间、及地点：现款现货，买受人按出卖人指定帐号电汇或支付支票和现金。
12、合同争议的解决方式：本合同执行期间如发生争议，由双方当事人协商解决;也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，依法向 ____ 北京市 人民法院起诉。
13、本合同自 签定之日内 起生效。
14、其他约定事项 协商解决
15、其他事宜：协商解决
本协议一式两份，由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同章后生效。双方各执一份，具有同等法律效力。注：传真件同样具有同等法律效力。
出 卖 人 ______________ 买 受 人 ______________
出卖人(章)： 买受人(章)
住所： 住所：
法定代表人：_______ 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话：______________ 电话：
开户银行：_____________________ 开户银行：
帐号：_____________________ 帐号：
税号：_____________________ 税号：
邮政编码：_____________________ 邮政编码：
签订日期：____年____月_____日 签订日期 ：____年____月_____日
买卖合同书范本三
甲方：签定地点：
乙方：签定时间：
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间
标的名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量合计
合计人民币金额(大写)
(注：空格如不够用，可以另接)
第二条质量标准————————————————————————————————————
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：—————————————————————————
第四条包装标准、包装物的供应与回收：—————————————————————————
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：————————————————————
第六条合理损耗标准及计算方法：————————————————————————————
第七条标的物所有权自————时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于———所有。
第八条交(提)货方式、地点：——————————————————————————————
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：————————————————————————
第十条检验标准、方法、地点及期限：———————————————————————————
第十一条成套设备的安装与调试：—————————————————————————————
第十二条结算方式、时间及地点：—————————————————————————————
第十三条担保方式(也可另立担保合同)：—————————————————————————
第十四条本合同解除的条件：———————————————————————————————
第十五条违约责任：———————————————————————————————————
第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列地———种方式解决;
(一)提交——————————仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自————————起生效。
第十八条其他约定事项：———————————————————————————
买卖合同 篇5
甲方(买方)：
地址：
电话：
乙方（卖方）：
地址：
电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《二手交易管理办法》等有关法律、法规、规章的规定，就二手物品的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
一、物品情况
1、物品种类：____________________；物品颜色：_________；物品名称：____________；物品购买日期：__________；物品新旧程度__________；物品数量___________。
2、乙方保证该物品的来源合法，否则由乙方负责一切责任。
二、交货方式
1、交货时间：
2、交货地点：
3、运输方式：
三、验收方法
按照交货地点与时间，根据不同商品种类，规定验收的处理方法。
质量标准：
四、交易金额及付款方式
1、本物品收购款为________________人民币（大写__________________元）。
2、甲方于本协议签订之日付价款的___________%作为定金。剩余价款在物品卖出后5日内一次性付清。
五、合同买卖双方约定
1、乙方物品以出售的形式交付于甲方，乙方物品甲方有权以任何方式处理。
2、合同签订后，乙方不得以任何理由要求甲方退回所交易的物品。
3、非甲方人为因素导致的质量问题，物品保修期为一个月，由乙方负责保修。
4、本合同签订后，任何一方违反合同中约定的义务，应当向相对方支付违约金 元
5、争议解决方式：发生纠纷时，双方应友好协商，协商不成可向 所在地的法院起诉要求对方赔偿。
3、此合同一式两份，买卖双方各执一份。
4、合同效力：此合同签字即生效。
（以下无正文）
甲方代表：
时间：
乙方代表：
时间：
买卖合同 篇6
买方：(以下简称甲方)
卖方：(以下简称乙方)
经甲、乙双方充分友好协商，就购买东方红拖拉机事宜特订立本合同，以便共同遵守。
一、 机械的名称、规格型号、单位、数量及价格
二、 合同价格
机械总价格为人民币(大写)： 本合同总金额不准做任何变更与调整。
三、 付款方式
机械验收合格，调试、运转正常，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价100%货款。
四、 交货与验收
1、 交货地点：按甲方指定地点。
2、 交货时间：合同生效后日内。
3、 乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸及注意事项等，以书面形式通知甲方。
4、 机械由乙方负责运输，在运输过程中有任何损伤或丢失，由乙方负责;
5、 机械到达指定地点，甲乙双方均须在场并确认机械的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对机械进行清点验收，并签字确认。若发现机械有缺件，损坏，乙方负责补齐或收回。如乙方不按时到达，甲方有权进行检验，并对缺件、损坏做记录，乙方应认可并负责解决。
6、 乙方负责机械调试，直至正常运行。最终验收在此之后进行。如机械不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。
7、 乙方应自带用以调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。
五、 机械质量保证与售后服务
1、 乙方应严格按照国家有关标准和规定进行检验，机械全部均为全新未用过的，以确保质量，机械须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。
2、 乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。
3、 机械进行正常使用后，乙方应定期回访使用方。
六、 违约责任
1、 乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0.03%金额计算。
2、 甲方延期付款时(正当拒付除外)，应向乙方支付延期违约金，每日按合同总价的0.03%金额计算。
3、 双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。
七、 合同的变更
本合同履行期间，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，双方签订书面变更协议。未经双方签署书面协议，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成的损失，由责任方承担。
八、 合同纠纷的解决
1、 甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。
2、 若双方不能通过协商达成协议，可根据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向当地法院提起诉讼。
3、 如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力(甲乙双方签字后生效)。
九、免责条款
本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。
十、其它约定事项
本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十一、 附则
1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
2、本合同一式 _____份，双方各执 _____份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【【必备】买卖合同模板合集6篇】相关文章：
【必备】买卖合同模板集锦7篇01-10
【必备】买卖合同模板集锦5篇01-08
【必备】买卖合同模板汇总6篇12-26
【必备】买卖合同范文合集10篇01-05
【必备】买卖合同范文合集6篇12-28
【必备】买卖合同模板锦集5篇01-02
【必备】买卖合同模板锦集6篇12-28
【必备】房屋买卖合同模板5篇12-23
【必备】房屋买卖合同模板汇编6篇01-04
【必备】房屋买卖合同模板集合六篇12-22