货物买卖合同

时间：2022-03-06 18:58:00 买卖合同

货物买卖合同【热】

　　随着法律观念的日渐普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编精心整理的货物买卖合同，希望能够帮助到大家。

货物买卖合同【热】

货物买卖合同1

　　委托方：___________________________(以下简称甲方)

　　行纪方：___________________________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和有关法律、法规的规定，行纪方接受委托方的委托，就代办_________________ 事项，双方协商一致，签订本合同。

　　第一条代办事项_____________________________________。

　　第二条行纪人对自己所占的委托物应当妥善保管。

　　第三条若委托物交付给行纪人时有瑕疵或者容易腐烂、变质，经委托人同意，行纪人可以处分该物;若不能及时联系委托人，行纪人可以合理处分。

　　第四条行纪人低于委托人指定的价格卖出或者高于委托人指定的价格买入的，应当经委托人同意。未经委托人同意，行纪人补偿其差额的，该买卖对委托人发生效力。行纪人高于委托人指定的价格卖出或者低于委托人指定的价格买入的，可以按照约定增加报酬。增加报酬数额的确定方法是_____。

　　第五条行纪人卖出或者买入商品，行纪人自己可以作为买受人或者出卖人。在此情况下，行纪人仍然有权要求委托人支付报酬。

　　第六条行纪人按照约定买入委托物，委托人应当及时受领。经行纪人催告，委托人无正当理由拒绝受领的，行纪人可以提存委托物。委托物不能卖出或者委托人撤回出卖，经行纪人催告，委托人不取回或者不处分该物的，行纪人可以提存委托物。

　　第七条行纪人与第三人订立合同的，行纪人对该合同直接享有权利、承担义务。第三人不履行义务致使委托人受到损害的，行纪人应当承担损害赔偿责任。

　　第八条行纪人处理委托事务支出的费用，由行纪人负担(也可以作其他约定)。

　　第九条行纪人完成委托事务的，委托人应当向其支付相应的报酬。报酬数额是_____，委托人逾期不支付报酬的，行纪人对委托物享有留置权。

　　第十条其他约定事项：__________________________________________。

　　第十一条双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。

　　第十二条本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定进行解释与执行。

　　第十三条本合同自双方签字盖章之日起成立,自____________________生效。

　　本合同正本一式二份，委托方、行纪方双方各执一份，具有同等法律约束力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

货物买卖合同2

　　合同号：_________

　　签订日期：_________年_________月_________日

　　签订地点：_________

　　买方：_________

　　地址：_________

　　电报：_________

　　电传：_________

　　卖方：_________

　　地址：_________

　　电报：_________

　　电传：_________

　　本合同由买卖双方商订，在合同项下，双方同意按下列条款买卖下述商品：

　　第一条品名、规格、数量及单价：_________。

　　第二条合同总值：_________。

　　第三条原产国别及制造厂商：_________。

　　第四条装运港：_________。

　　第五条目的港：_________。

　　第六条装运期

　　分运：_________

　　转运：_________

　　第七条包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋和长途内陆运输，防潮，防湿，防震，防锈，耐野蛮装卸，任何由于卖方包装不善而造成的损失由卖方负担。

　　第八条唛头

　　卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”，“切勿受潮”等字样及下列唛头：_________

　　第九条保险

　　装运后由买方投保。

　　第十条付款条件

　　（1）买方在收到备货电传通知后或装运期前30天，开立以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值的_________％，计_________。_________银行收到下列单证经核对无误后，承付信用证款项（如果分运，应按分运比例承付）：

　　a．全套可议付已装船清洁海运提单，外加两套副本，注明“运费待收”，空白抬头，空白背书，已通知到货口岸_________公司。

　　b．商业发票一式五份，注明合同号，信用证号和唛头。

　　c．装箱单一式四份，注明每包货物数量，毛重和净重。

　　d．由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。

　　e．提供全套技术文件的确认书一式两份。

　　f．装运后即刻通知买方启运日期的电报／电传副本一份。

　　（2）卖方在装船后10天内，须挂号航空邮寄三套上述文件（f除外），一份寄买方，两份寄目的港_________公司。

　　（3）_________银行收到合同_________中规定的，经双方签署的验收证明后，承付合同总值的_________％，金额为_________。

　　（4）买方在付款时，有权按合同第15、18条规定扣除应由卖方支付的延期罚款金额。

　　（5）一切在中国境内的银行费用均由买方承担，一切在中国境外的银行费用均由卖方承担。

　　第十一条装运条款

　　（1）卖方必须在装运期前45天，用电报／电传向买方通知合同号、货物品名、数量，发票金额，件数，毛重，尺码及备货日期，以便买方安排订仓。

　　（2）如果货物任一包装达到或超过重20吨，长12米，宽2．7米，高3米，卖方应在装船前50天，向买方提供五份包装图纸，说明详细尺码和每件重量，以便买方安排运输。

　　（3）买方须在预计船抵达装运港日期前10天，通知卖方船名，预计装船日期，合同号和装运港船方代理，以便卖方安排装船。如果需要更改载货船只，提前或推后船期，买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后30天内到达装运港，从第31天起，在装运港所发生的一切仓储费和保险费由买方承担。

　　（4）船按期抵达装运港后，如果卖方未能备货待装，一切空仓费和滞期费由卖方承担。

　　（5）在货物越过船舷脱离吊钩前，一切风险及费用由卖方承担。在货物越过船舷脱离吊钩后，一切风险及费用由买方承担。

　　（6）卖方在货物全部装运完毕后48小时内，须以电报／电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额，载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方，以致货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。

　　第十二条技术文件

　　（1）下述全套英文本技术文件应随货物发运：

　　a．基础设计图。

　　b．接线说明书，电路图和气／液压连接图。

　　c．易磨损件制造图纸和说明书。

　　d．零备件目录。

　　e．安装、操作和维修说明书。

　　（2）卖方应在签订合同后60天内，向买方或用户挂号航空邮寄本条（1）款规定的技术文件，否则买方有权拒开信用证或拒付货款。

　　第十三条保质条款

　　卖方保证货物系用上等的材料和一流工艺制成，崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方对合同货物的正常使用给予_________天的保证期，此保证期从货物到达_________起开始计算。

　　第十四条检验条款

　　（1）卖方／制造厂必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物的质量、规格、性能和数量的最后依据。卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。

　　（2）在货物抵达目的港之后，买方须申请中国商品检验局（以下称商检局）就货物质量、规格和数量进行初步检验并签发检验证明书。如果商检局的检验发现到货的质量、规格或数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物到港后_________天内有权拒收货物，向卖方提出索赔。

　　（3）如果发现货物质量和规格与合同规定不符，或货物在本合同第13条所规定的保证期内证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不良的原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据商检证书向卖方索赔。

　　（4）如果由于某种不能预料的原因，在合同有效期内检验证书不及办妥，买方须电告卖方延长商检期限_________天。

　　第十五条索赔

　　（1）如果卖方对货物不符合本合同规定负有责任且买方按照本合同第13条和第14条规定，在检验和质量保证期内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，可按下列方法之一种或几种理赔：

　　a．同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担买方因退货而蒙受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸及监管保护所退货物的一切其它必要的费用。

　　b．按照货物的质量低劣程度，损坏程度和买方蒙受损失的金额将货物贬值。

　　c．用符合合同规定规格、质量和性能的部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失和费用。新替换部件的保质期须相应延长。

　　（2）如果卖方在收到买方索赔书后一个月之内不予答复，则视为卖方接受索赔。

　　第十六条不可抗力

　　（1）签约双方中任何一方受不可抗力所阻无法履约，履约期限则应按不可抗力影响履约的期限相应延长。

　　（2）受阻方应在不可抗力发生或终止时尽快电告另一方，并在事故发生后14天内将有关当局出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

　　（3）如果不可抗力事故持续超过一百二十天，另一方有权用挂号航空邮寄书面通知，通知受阻方终止合同。通知立即生效。

　　第十七条仲裁

　　（1）双方对执行合同时发生的一切争执均应通过友好协商解决。如果不能解决，则可诉诸仲裁。

　　（2）仲裁应提交_________仲裁委员会，根据该会的仲裁程序进行仲裁，也可提交双方同意的第三国仲裁机构。

　　（3）仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁定。

　　（4）仲裁期间，双方须继续执行合同中除争议部分之外的其它条款。

　　第十八条延期和罚款

　　如果卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力者外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货。罚款通过在议付行付款时扣除，但罚款总额不超过延期货物总值的5％，罚款率按每星期0．5％计算，少于七天者按七天计。如果卖方交货延期超过合同规定船期十星期时，买方有权取消合同。尽管取消了合同，但卖方仍须立即向买方交付上述规定罚款。

　　第十九条附加条款

　　_________。（如果上述任何条款与下列附加条款不一致时，应以后者为准）

　　第二十条文本及生效

　　本合同由双方于_________年_________月_________日用_________文签署。原本一式_________份，买卖双方各执_________份。本合同以下述第_________款方式生效：

　　（1）立即生效。

　　（2）合同签署后_________天内，由双方确认生效。

　　（3）_________。

　　买方（签字）：_________ 卖方（签字）：_________

货物买卖合同3

　　甲方(需方)：(以下简称为甲方)

　　乙方(供方)：(以下简称为乙方)

　　一、通过甲方考察确定乙方为甲方兴建的卢氏迎宾馆工程项目全部瓷砖供货单位，为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。

　　二、质量要求、技术标准及乙方对质量负责的条件及期限：

　　乙方所供的卫生间瓷砖均按国家质量标准生产供应,按规范要求需要检测合格后才能收货，其检测费用由乙方负责;颜色按乙方送交的样板颜色规定;如因乙方所供的卫生间瓷砖质量标准问题给甲方造成经济损失均由乙方负责;质保期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起1年为限。

　　三、交货时间、地点、方式：乙方所供瓷砖均由乙方根据甲方的计划要求(甲方以传真或电话通知交货量和交货日期)，采取公路或铁路运输方式和多退少补方式将所供瓷砖送到甲方兴建的____酒店工地一楼，即____市____路与____路交会处东北侧____酒店一楼。

　　四、运输及运输保险费用：乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全、……等均由乙方负责)费用均由乙方负责。

　　五、包装标准及包装物的回收：乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

　　六、合理损耗及计算方法：乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。

　　七、验收标准、方式及异议的提出：

　　乙方所供加工好的瓷砖均按国家质量标准由乙方和甲方材料设备采购组及施工单位三方共同验收，三方验收人员在验收凭证上共同签字确认，并以此验收单作为结算凭证;如对所供瓷砖质量标准有异议，甲方须在施工开始至施工完毕提出，双方共同协商解决。

　　八、随瓷砖备品、配件、工具数量及供应方法：按国家和省、部(委)或行业规定的标准要求随瓷砖提供(应)备品、配件、工具数量。

　　九、结算、付款方式：

　　1、结算方式：以甲方负责人签字的瓷砖供货清单上的数量和单价进行结算。

　　2、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币伍万元(￥50，000元)，每批瓷砖到达工地经甲方材料设备采购组和施工单位及乙方送货人员共同验收签证后30天内支付该批瓷砖货款的50%(含定金5万元);施工完毕15天后经竣工验收合格,付足所供瓷砖货款总额的60%(含5万元定金和前一次付款);余下所供瓷砖货款的40%购买一间(套)产权式客房。

　　3、乙方所供瓷砖可不开具增值税发票，但须开具国家正规税务发票;发票在甲方支付第二笔款时开具，但前次付款乙方须向甲方提供收据备查。

　　十、违约责任：

　　如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。

　　十一、合同纠纷解决方式：

　　按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。

　　十二、其它约定事项

　　在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。

　　十三、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。

　　十四、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　法定代表人(签章)：法定代表人(签章)：

　　委托代理人(签章)：委托代理人(签章)：

　　地址：地址：

　　联系人：联系人：

　　年月日：

货物买卖合同4

　　买方：____________ 地址：________________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：________________ 国籍：____________

　　卖方：____________ 地址：________________ 电话：____________

　　法定代表人：____________ 职务：________________ 国籍：____________

　　买卖双方在平等、互利原则上，经充分协商一致，由买方购进，卖方出售下列货物，并按下列条款履行：

　　第一条 货物名称、规格、生产国别、制造工厂、包装及唛头。

　　每件货物上用不褪色的涂料标明货号、毛重、净重、编号、尺码、目的口岸，并标明下列唛头

　　第二条 数量、单价、总值。

　　第三条 装运期限：

　　每月交货数量必须一次交清，不得分批装运。

　　第四条 装运口岸：

　　第五条 目的口岸：

　　第六条 付款条件：买方在收到卖方关于预计装船日期及准备装船的数量的通知后，应于装运前20天通过________银行开立以卖方为受益人的不可撤消的信用证。该信用证凭即期汇款票及本合同规定的单据在开证行付款。

　　第七条 单据：各项单据均须使用与本合同相一致的文字，以便买方审核查对：

　　A.填写通知目的口岸对外贸易运输公司的空白抬头、空白背书的全套已装船的清洁提单(如本合同为FOB价格条件时，提单应注明“运费到付”或“运费按租船合同办理”字样;如本合同为CFR价格条件时，提单应注明“运费已付”字样)。

　　B发票：注明合同号、唛头、载货船名及信用证号;如果分批装运，须注明分批号。

　　C.装箱单及/或重量单：注明合同号及唛头，并逐件列明毛重、净重和货号。

　　D.制造工厂的品质及数量/重量证明书。

　　品质证明书内应列入根据合同规定的标准按货号进行化学成分、机械性能及其他各种试验的实际试验结果。数量/重量证明书应按货号列明重量。

　　单证

　　份数

　　寄送A B C D E F

　　送交方议付银行3 4 3 1

　　送交议付银行(副本)

　　空邮目的岸外运公司(副本)

　　E.按本合同规定的装运通知电报抄本。

　　F.按本合同规定的航行证明书(如本合同为CFR价格条件时，需要此项证明书;如本合同为FOB价格条件时，则不需此项证明书)。

　　第八条 装运条件：

　　A.离岸价条款：

　　(a)装运本合同货物的船只，由买方或卖方运输代理人________租船公司租订舱位。卖方负担货物的一切费用风险到货装到船面为止。

　　(b)卖方必须在合同规定的交货期限30天前，将合同号码、货物名称、数量、装运口岸及预计货物运达装运口岸日期，以电报通知买方以便买方安排舱位。并同时通知买方在装货港的船舶代理，若在规定期限内买方未接到前述通知，即作为卖方同意在合同规定期内任何日期交货，并由买方主动租订舱位。

　　(c)买方应在船只受载期12天前将船名、预计受载日期、装载数量、合同号码、船舶代理人，以电报通知卖方，卖方应联系船舶代理人配合，按期备货装船。如买方因故需要变更船只或更改船期时，买方或船舶代理人应及时通知卖方。

　　(d)买方所租船只按期到达装运口岸后，如卖方不能按时备货装船，买方因而遭受的一切损失包括空舱费、延期费及/或罚款等由卖方负担。如船只不能于船舶代理人所确定的受载期内到达，在港口免费堆存期满后第16天起发生的仓库租费、保险费由买方负担，但卖方仍负有载货船只到达装运口岸后立即将货物装船之义务并负担费用及风险，前述各种损失均凭原始单据核实支付。

　　B.成本加运费价条款：

　　卖方负责将合同所列货物由装运口岸装班轮到达目的口岸，中途不得转船。货物不得用悬挂买方不能接受的国家的旗帜的船只装运。载货船只在驶抵本合同规定的口岸前不得停靠________或________附近地区。

　　第九条 装运通知：卖方在货物装船后，立即将合同号、品名、件数、毛重、发票金额、载货船名及装船日期以电报通知买方。

　　第十条 保险：自装船起由买方自理，但卖方应按本合同规定通知买方。如卖方未能按此办理，买方因而遭受的一切损失全由卖方负担。

　　第十一条 检验和索赔：货卸目的口岸，买方有权申请____ 国商品检验局进行检验。如发现货物的品质及/或数量/重量与合同或发票不符，除属于保险公司及/或船公司的责任外，买方有权在货卸目的口岸后90天内，根据____ 商品检验局出具的证明书向卖方提出索赔，因索赔所发生的一切费用(包括检验费用)均由卖方负担。FOB价格条件时，买方有权同时索赔短重部分的运费。

　　第十二条 不可抗力：由于人力不可抗拒事故，使卖方不能在合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即以电报通知买方，并以挂号函向买方提出有关政府机关或者商会所出具的证明，以证明事故的存在。由于人力不可抗拒事故致使交货延期一个月以上时，买方有权撤消合同，卖方不能取得出口许可证，不得作为不可抗力。

　　第十三条 延期交货及罚款：除不可抗拒原因外，如卖方不能如期交货，买方有权撤销该部分的合同，或经买方同意在卖方缴纳罚款的条件下延期交货。买方可同意给予卖方15天的优惠期。罚款率为每10天按货款总额的1%。不足10天者按10天计算。罚款自第16天起计算，最多不超过延期货款总额的5%。

　　第十四条 仲裁：一切因执行本合同或与本合同有关的争执，应由双方通过友好方式协商解决。如经协商不能得到解决时，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该仲裁委员会仲裁程序进行仲裁。仲裁委员会的裁决为终局裁决。对双方均有约束力，仲裁费用除仲裁委员会另有决定外，由败诉一方负担。

　　第十五条 本合同于____年____月____日于____国____市用____文签署，正本一式两份，买卖双方各持一份。

　　买方：________ (盖章)

　　代表人：________

　　卖方：________ (盖章)

　　代表人：________

　　签署日期：____年__月__日

货物买卖合同5

　　甲方：

　　_________________________________法定代表人：

　　___________________________住所地：

　　_______________________________传真：

　　_________________________________邮编：

　　_________________________________乙方：

　　_________________________________法定代表人：

　　___________________________住所地：

　　_______________________________传真：

　　_________________________________邮编：

　　_________________________________

　　甲乙双方经过协商，就甲方向乙方出卖本合同约定的.货物事宜，达成如下一致：

　　一、买卖标的和数量

　　甲方将下列货物卖与乙方：名称

　　规格或型号

　　品牌

　　生产商

　　数量

　　二、单价和货款总额

　　双方约定的价格条款是：____________________________本合同总价款为人民币

　　______________________万元。

　　三、交货时间和交货数量交货时间为：

　　每批次交货数量的限制是：__________________________

　　四、交货地点、运输方式和运输费用的承担

　　双方确定的交货地点为________市________路________号；

　　运输方式为：

　　______________________________________

　　运费由乙方承担，但是已经合并计算入本合同的货物单价中。

　　五、质量标准和验收条款双方约定的质量标准是：

　　_________________________________封样的方式和保存：

　　_____________________________________

　　乙方在甲方货物到达交货地点的当天应当及时组织人员进行验收，验收合格后予以签收货物。不合格货物乙方有权拒绝接收。

货物买卖合同6

　　合同号：＿＿＿＿

　　日期：＿＿＿＿

　　地点：＿＿＿＿

　　买方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　电报：＿＿＿＿

　　电传：＿＿＿＿

　　卖方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　电报：＿＿＿＿

　　电传：＿＿＿＿

　　本合同由买卖双方商订，在合同项下，双方同意按下列条款买卖

　　下述商品：

　　第一条品名、规格、数量及单价＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第二条合同总值

　　第三条原产国别及制造厂商

　　第四条装运港

　　第五条目的港

　　第六条装运期

　　分运：

　　转运：

　　第七条包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋和长途内陆运输，防潮，防湿、防震，防锈，耐野蛮装卸，任何由于卖方包装不善而造成的损失由卖方负担。

　　第八条唛头

　　卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”，“切勿受潮”等字样及下列唛头：

　　唛ｎａ＿＿＿＿

　　第九条保险

　　装运后由买方投保。

　　第十条付款条件

　　（１）买方在收到备货电传通知后或装运期前３０天，开立以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值的＿＿％，计＿＿＿＿。中国银行＿＿＿＿行收到下列单证经核对无误后，承付信用证款项（如果分运，应按分运比例承付）：

　　ａ．全套可议付已装船清洁海运提单，外加两套副本，注明“运费待收”，空白抬头，空白背书，已通知到货口岸中国对外贸易运输公司。

　　ｂ．商业发票一式五份，注明合同号，信用证号和唛头。

　　ｃ．装箱单一式四份，注明每包货物数量，毛重和净重。

　　ｄ．由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。

　　ｅ．提供全套技术文件的确认书一式两份。

　　ｆ．装运后即刻通知买方启运日期的电报／电传副本一份。

　　（２）卖方在装船后１０天内，须挂号航空邮寄三套上述文件（ｆ除外），一份寄买方，两份寄目的港中国对外贸易运输公司。

　　（３）中国银行收到合同＿＿＿＿中规定的，经双方签署的验收证明后，承付合同总值的＿＿＿＿％，金额为＿＿＿＿。

　　（４）买方在付款时，有权按合同第１５、１８条规定扣除应由卖方支付的延期罚款金额。

　　（５）一切在中国境内的银行费用均由买方承担，一切在中国境外的银行费用均由卖方承担。

　　第十一条装运条款

　　（１）卖方必须在装运期前４５天，用电报／电传向买方通知合同号、货物品名、数量，发票金额，件数，毛重，尺码及备货日期，以便买方安排订仓。

　　（２）如果货物任一包装达到或超过重２０吨，长１２米、宽２．７米，高３米，卖方应在装船前５０天，向买方提供五份包装图纸，说明详细尺码和每件重量，以便买方安排运输。

　　（３）买方须在预计船抵达装运港日期前１０天，通知卖方船名，预计装船日期，合同号和装运港船方代理，以便卖方安排装船。如果需要更改载货船只，提前或推后船期，买方或船方代理应及时通知卖方。如果货船未能在买方通知的抵达日期后３０天内到达装运港，从第３１天起，在装运港所发生的一切仓储费和保险费由买方承担。

　　（４）船按期抵达装运港后，如果卖方未能备货待装，一切空仓费和滞期费由卖方承担。

　　（５）在货物越过船舷脱离吊钩前，一切风险及费用由卖方承担。在货物越过船舷脱离吊钩后，一切风险及费用由买方承担。

　　（６）卖方在货物全部装运完毕后４８小时内，须以电报／电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额，载货船名和启运日期。如果由于卖方未及时电告买方，以致货物未及时保险而发生的一切损失由卖方承担。

　　第十二条技术文件

　　（１）下述全套英文本技术文件应随货物发运：

　　ａ．基础设计图。

　　ｂ．接线说明书，电路图和气／液压连接图。

　　ｃ．易磨损件制造图纸和说明书。

　　ｄ．零备件目录。

　　ｅ．安装、操作和维修说明书。

　　（２）卖方应在签订合同后６０天内，向买方或用户挂号航空邮寄本条（１）款规定的技术文件，否则买方有权拒开信用证或拒付货款。

　　第十三条保质条款

　　卖方保证货物系用上等的材料和一流工艺制成，崭新、未曾使用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性能相一致，在货物正确安装、正常操作和维修情况下，卖方对合同货物的正常使用给予＿＿＿＿天的保证期，此保证期从货物到达＿＿＿＿起开始计算。

　　第十四条检验条款

　　（１）卖方／制造厂必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物的质量、规格、性能和数量的最后依据。卖方或制造厂商应将记载检验细节和结果的书面报告附在质量证明书内。

　　（２）在货物抵达目的港之后，买方须申请中国商品检验局（以下称商检局）就货物质量、规格和数量进行初步检验并签发检验证明书。如果商检局的检验发现到货的质量、规格或数量与合同不符）除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物到港后＿＿＿＿天内有权拒收货物，向卖方提出索赔。

　　（３）如果发现货物质量和规格与合同规定不符，或货物在本合同第１３条所规定的保证期内证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不良的原材料，买方将安排商检局检验，并有权依据商检证书向卖方索赔。

　　（４）如果由于某种不能预料的原因，在合同有效期内检验证书不及办妥，买方须电告卖方延长商检期限＿＿＿＿天。

　　第十五条索赔

　　（１）如果卖方对货物不符合本合同规定负有责任且买方按照本合同第１３条和第１４条规定，在检验和质量保证期内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，可按下列方法之一种或几种理赔：

　　ａ．同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并承担买方因退货而蒙受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸及监管保护所退货物的一切其它必要的费用。

　　ｂ．按照货物的质量低劣程度，损坏程度和买方蒙受损失的金额将货物贬值。

　　ｃ．用符合合同规定规格、质量和性能的部件替换有瑕疵部件，并承担买方所蒙受的一切直接损失和费用。新替换部件的保质期须相应延长。

　　（２）如果卖方在收到买方索赔书后一个月之内不予答复，则视为卖方接受索赔。

　　第十六条不可抗力

　　（１）签约双方中任何一方受不可抗力所阻无法履约，履约期限则应按不可抗力影响履约的期限相应延长。

　　（２）受阻力应在不可抗力发生或终止时尽快电告另一方，并在事故发生后１４天内将有关当局出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。

　　（３）如果不可抗力事故持续超过一百二十天，另一方有权用挂号航空邮寄书面通知，通知受阻方终止合同。通知立即生效。

　　第十七条仲裁

　　（１）双方对执行合同时发生的一切争执均应通过友好协商解决。如果不能解决，则可诉诸仲裁。

　　（２）仲裁应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会的仲裁程序进行仲裁，也可提交双方同意的第三国仲裁机构。

　　（３）仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必须遵照执行，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁定。

　　（４）仲裁期间，双方须继续执行合同中除争议部分之外的其它条款。

　　第十八条延期和罚款

　　如果卖方不能按合同规定及时交货，除因不可抗力者外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货。罚款通过在议付行付款时扣除，但罚款总额不超过延期货物总值的５％，罚款率按每星期０．５％计算，少于七天者按七天计。如果卖方交货延期超过合同规定船期十星期时，买方有权取消合同。尽管取消了合同，但卖方仍须立即向买方交付上述规定罚款。

　　第十九条附加条款（如果上述任何条款与下列附加条款不一致时，应以后者为准）

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　此鉴：

　　本合同由双方于＿＿年＿＿月＿＿日用＿＿文签署。原本一式

　　＿＿份，买卖双方各执＿＿份。本合同以下述第（）款方式生效：

　　（１）立即生效。

　　（２）合同签署后＿＿天内，由双方确认生效。

　　（３）

　　买方：＿＿＿＿卖方：＿＿＿＿

　　签名：＿＿＿＿签名：＿＿＿＿

货物买卖合同7

　　买方：____________ (下称甲方)

　　地址：____________ 邮编：_____ 电话：____________ 传真：_____ 电子邮箱：__________

　　卖方：____________ (下称乙方) 地址：____________ 邮编：_____ 电话：____________ 传真：_____

　　电子邮箱：__________ 甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

　　第一条名称、品种、规格和质量 1、名称、品种、规格： ____________ (应注明产品的牌号或商标)。

　　2、质量，按下列第( )项执行：

　　(1) 按照_______标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

　　(2) 按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。

　　(3) 按双方商定要求执行，具体为：_____________(应具体约定产品质量要求)。

　　第二条数量和计量单位、计量方法

　　1、数量：________ 。

　　2、计量单位和方法：__________。

　　3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：__ __________。

　　第三条包装方式和包装品的处理： _________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。

　　第四条交货方式：

　　1、交货时间：_______。

　　2、交货地点：_______。

　　3、运输方式：_______(注明由谁负责代办运输)。

　　4、保险：_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

　　5、与买卖相关的单证的转移：___________。

　　第五条验收：

　　1、验收时间：_______。

　　2、验收方式：

　　______(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。

　　3、验收如发生争议，由___检验机构按___检验标准和方法，对产品进行检验。

　　甲方(购买人)：

　　乙方(供应商)：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________ 联系人：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 电话：_________

　　开户银行：___________

　　帐号：_______________

　　20xx年x月x日 20xx年x月x日

货物买卖合同8

　　合同编号：

　　买方：__________________________ 卖方：__________________________

　　买方经办人：____________________ 卖方经办人：____________________

　　买方E-Mail：____________________ 卖方E-Mail：____________________

　　合同签定地点：__________________ 用户编码：______________________

　　合同签定时间：__________________ 合同编码：______________________

　　买卖双方经友好协商，达成以下协议：

　　1.产品名称、型号及规格、数量、到货期、单价及运输费、包装费、保险费、合同总金额

　　2.产品验收

　　质量标准：产品验收质量标准按生产厂家的产品质量标准执行。

　　对于卖方出售给买方的货物卖方保证：均为上述标明的原厂家生产或原厂家认可的产地制造的产品。均不得有曾使用过的产品、残次品、不合格产品。

　　买方如发现产品存在质量问题，在收到货物后____天内应及时向卖方反映，并发给卖方对产品质量质疑的书面意见，卖方应根据买方的要求及时与生产厂方联系，并负责最终妥善解决。

　　3.交货地点：买方填写 ____________________________________________________

　　4.发运方式及运输。

　　保险的价格计算：

　　买方选择发运方式：

　　○特快专递：小于等于_____克_____元，杂费_____元，共计_____元(起价)。以后每超过_____克再加_____元。

　　○航空快递：小于等于_____克_____元，杂费_____元，共计_____元(起价)。以后每超过_____克再加_____元。

　　○平邮包裹：小于等于_____千克_____元，杂费_____元，共计_____元(起价)。以后每超过_____千克再加_____元。

　　○航空运输：小于等于_____千克_____元，杂费_____，共计_____元(起价)。以后每超过_____千克再加_____元。

　　○铁路快运：小于等于_____千克_____元，杂费_____元，共计_____元(起价)。以后每超过_____千克再加_____元。

　　以下小件产品的参考收费标准不按以上收费标准计算：

　　每件包裹重量在_____千克左右的贵重IC：如_____，_____等 _____元/个(块)

　　每件包裹重量在_____千克左右的配件：_____，_____，_____等 _____元/个(块)

　　每件包裹重量在_____千克左右的配件和小设备：_____板，_____，_____等 _____元/个(块)

　　注意上述收费不包括包装费、保险费。

　　买方选择投保金额：

　　买方要求按所填的投保金额上保险__________人民币：元

　　保险费率按 ○_____%(特快专递) ○_____%(航空快递) ○_____%(平邮包裹，航空运输，铁路快运)

　　5.包装方式。

　　买方选择包装方式：

　　○厂家原包装(或供方散包)加邮局硬纸盒包装：小于等于_____克货物包装费_____元;

　　小于等于_____千克货物包装费_____元;

　　小于等于_____千克货物包装费_____元。

　　○厂家原包装(或供方散包)加定制木箱包装：小于等于_____克货物包装费_____元;

　　小于等于_____千克货物包装费_____元;

　　小于等于_____千克货物包装费_____元。

　　6.汇款方式。

　　买方选择：

　　○银行电汇 ○邮政汇款 ○在线支付 ○信用卡支付。

　　(1)银行电汇： (2)邮局汇款：

　　单位名称：__________________ 单位名称：_____________________

　　开户银行：__________________ 收款人：_______________________

　　银行帐号：__________________ 详细地址：_____________________

　　邮政编码：__________________

　　(3)在线支付：

　　单位名称：__________________ (4)信用卡支付：______________

　　开户银行：__________________ 招商银行一卡通：_______________

　　银行帐号：__________________ 收款人：_______________________

　　7.付款方式

　　预付款支付方式：

　　卖方与生产厂家落实货源后，买方按上述合同总金额的_____%(即￥____________元)在合同签字后_____日内(即_____年____月____日之前)汇出预付款给卖方，如买方在合同签字后7日内未发出预付款，买方需供方重新确认。

　　所剩余款支付方式：

　　买方按照上述到货期期限终止日提前15天向卖方支付所剩余款。买方可选择一次性付清余款或分两次付清余款(与下一条款发货时间买方选择一次全部交货或分两次交货相对应)。

　　○一次性付清所剩余款时间：____________年______月______日

　　一次性付清所剩余款金额：￥____________________元

　　○分两次付清所剩余款，第一次交付余款时间：________年______月______日

　　第一次交付余款金额：￥__________________元

　　第二次交付余款时间：______年_____月_____日

　　第二次交付余款金额：￥__________________元

　　8.发货时间

　　买方选择：○卖方在收到买方全部货款后7个工作日内发货。一次全部交货。

　　○由于到货期分散时间较长，按照买方要求先到的货先交货，共分两次交货：

　　第一次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号___数量、序号___数量、…序号___数量;

　　第二次交货时间：卖方在收到此批所剩全部余款后10个工作日内发货，交货内容：序号___数量、序号___数量、…序号___数量。

　　9.违约责任

　　卖方责任：买方付清余款后，卖方如未能按期交货，卖方保证在买方认为有必要终止采购后应无条件退款。

　　如因不可抗力或无法控制的原因使交易无法按期完成，或在网上网站因各种无法控制的原因丢失了有关的信息、记录等情况发生时，由此而造成交货期延误，卖方不承担违约责任。除以上情况之外，由于卖方工作失误而给买方造成交货期延误的情况发生时，卖方应与买方协商，对给买方造成的直接损失予与赔偿，但对买方的任何间接损失卖方不予赔偿。

　　买方责任：买方保证按上述付款日期及时交付货款，如未能及时交付货款，由此而给卖方造成延期交货的情况发生，应由买方承担全部责任。

　　如买方未能按照上述时间付款，经卖方多次催交货款(一般情况下，在各次交款日期前一个工作日和延误交款日期后一周，一月，三月，六月，卖方会向买方发出催交货款通知书。注：如卖方未按上述日期发出催交货款通知书，卖方不承担违约责任)，买方仍未及时付款，至使拖交货款达___个月以上的情况发生时，由此而给卖方造成的直接经济损失，应由买方承担全部责任。

　　10.其它条款

　　合同编码：______________________________。买方汇款时请注明合同编码。

　　合同附件共计____份，指买方填写的确认回单，是本合同的组成部分，具同样的法律效力。

　　本合同生效期：自买方付款到账后即日生效，至本合同各项条款全部执行完毕时截止。

　　如合同在执行过程中买卖双方之间发生纠纷，双方应本着友好协商的方法解决，如协商未果，按国家《合同法》有关条款执行。

　　买方：____________________________

　　公司注册地址：____________________

　　邮编：____________________________

　　联系地址：________________________

　　邮编：____________________________

　　电话： ___________________________

　　传真：____________________________

　　开户银行：________________________

　　银行帐号：________________________

　　纳税人登记号：____________________

　　买方代表签名：____________________

　　卖方：____________________________

　　公司注册地址：____________________

　　邮编：____________________________

　　联系地址：________________________

　　邮编：____________________________

　　电话： ___________________________

　　传真：____________________________

　　开户银行：________________________

　　银行帐号：________________________

　　纳税人登记号：____________________

　　买方代表签名：____________________

货物买卖合同9

　　供方：邓州市明泰塑胶玩具工艺有限公司合同编号：DZ20xxXXXX 需方：江西省XXXX 签订地点：广东省深圳

　　签订时间：20xx年6月02日根据中华人民共和国合同法的规定，经双方共同协商签订本合同，以兹共同信守。

　　一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间

　　二、交货时间：20xx年8月31日前，由于交货时间原因产生港杂费等费用由供方承担。

　　三、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按国际标准，如因质量等问题引起的外商索赔由供方负责及承担全部损失，以外商出具的索赔书为准。

　　四、包装要求：内外包装必须适合陆运和海运，如因包装引起的货物破损致使外商索赔，供方赔偿需方全部实际损失。

　　五、运输方式及费用负担：由供方运送至需方指定港口，费用由供方承担. 六、验收标准、方法：按国际标准，由需方抽验货。

　　七、结算方式及期限：需方在结汇后凭供方增值税发票90天内付款八、违约责任：按合同法处理。

　　九、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件：无。

　　十、解决合同纠纷的确方式：本合同如有异议，由双方共同协商解决，协商不成，向签订地法院提出上诉。

　　十一、其他约定事项：本合同依法签订，双方必须全面履行，任何一方都不得私自变更或解除，因故需要变更或解除时，应双方协商一致，依法另立协议。以上条款未尽事宜，双方协商解决。十二、本合同一式两份，供需双方各执一份。

　　供方需方

　　单位: 邓州市明泰塑胶玩具工艺有限公司单位: 江西省天琪进出口有限公司地址：邓州地址: 抚州市临川XXX 法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：XXX 电话：XXX

　　开户银行：XX

货物买卖合同10

　　合同号：____

　　买方：____ 卖方：____

　　电话：____ 电话：____

　　按本合同条款，买方同意购入，卖方同意出售下述产品，谨此签约。

　　1.品名、规格：____ 单位：_____ 数量：____

　　单价：_____ 总价：_____ 总金额：_____

　　2.原产国别和生产厂：______

　　3.包装：

　　须用坚固的木箱或纸箱包装。以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化.并具备良好的防潮抗震能力。

　　由于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀，卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。

　　包装箱内应附有完整的维护保养、操作使用说明书。

　　4.装运标记：

　　卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运：

　　5.装运日期：______

　　6.装运港口：______

　　7.卸货港口：______

　　8.保险：______ 装运后由买方投保。

　　9.支付条件：

　　分下述三种情况：

　　(1)采用信用证：买方收支卖方交货通知[详见本合同条款11]

　　应在交货日前15-20天，由____银行开出以卖方受益人的与装运金额相同的不可撤销信用证。卖方须向开证行出具100%发票金额即期汇票并附装运单据(见本合同第10款)。开证行收到上述汇票和装运单据即付以支付(电汇或航邮付)。信用证于装运日期后15天内有效。

　　(2)托收。货物装运后，卖方出具即期汇票，连同装运单据(见本合同第10)，通过卖方所在地银行和买方____银行提交给买方进行托收。①商业合同是一种通用合同。在国际贸易中，若双方对合同货物无特殊要求的条件下，一般采用商业合同的内容和形式。

　　(3)直接付款：买方收到卖方装运单据(见本合同第10款)后7天内，以电汇或航邮向卖方支付货款。

　　10.单据： (1)小海运：全套洁净海运提单，标明“运费付讫.”“运费预付”，作成空白背书并加注目的港____公司。 (2)空运：空运提单副本一份，标明“运费付讫”/“运费项目”寄交买方。 (3)航邮：航空收据副本一份，寄交买方。 (4)发票一式五份，标明合同号和货运唛头(若货运唛头多于一个，发票需单独开列)，发票根据有关合同详细填写。 (5)由厂商出具的装箱清单一式两份。 (6)由厂商出具的质量和数量保证书。 (7)货物装运后立即用电报/信件通知买方。此外，货发10天内，买方将上述单据(第5条除外)航邮寄两份，一份直接寄买方，另一份直接寄目的港__公司。

　　11.装运： (1)f.o.b.条款： a.卖方于合同规定的装运日期前30天，用电报/信件将合同号、品名、数量、价值、箱号、毛重、装箱尺码和货抵装运港日期通知买方，以便买方租船订舱。 b.卖方船运代理__公司__(电报：__)，负责办理租船订舱事宜。 c.____租船公司或其港口代理(或班轮代理)，预计船达装运港10天之前，即将船名、预计装货日期、合同号等通知卖方以便卖方安排装运。要求卖方与船方代理保持密切联系。当需要更换运载船舶及船舶提前、推迟抵达时，买方或其船方代理应及时通知卖方。若船在买方通知日后30天内尚未抵达，则第30天后仓储费和保险费用由买方承担。 d.若载运船舶如期抵达装运港，卖方因备货未妥而影响装船，则空舱费和滞期费均由卖方承担。 e.货物超过船舷并未从吊钩卸下，一切费用和风险由卖方承担; 货物超过船舷并从吊钩卸下，一切费用和风险属买方。 (2)c&f条款下： a.在装运期内，卖方负责将货物从装运港运至目的港。不允许转船。 b.货物经航邮/空运时，卖方于本合同第5条规定的交货日期前30天，以电报/信件把交货预定期、合同号、品名、发票金额等通知买方。货物交办发运，卖方即刻以电报/信件将合同号、品名、发票金额、交办日期通知买方，以便买方及时投保。

　　12.装运通知：货物业经全部装船，卖方应将合同号、品名、数量、发票金额、毛重、船名和启船日期等立即以电报/信件通知买方。若因卖方通知不及时致使买方不能及时投保，买方则承担全部损失。

　　13.质量保证：卖方保证：所供货物，系由最好的材料兼以高超工艺制成，商标为新的和未经使用的，其质量和规格符合本合同所作的说明。

　　自货到目的港起12个月为质量保证期。

　　14.索赔：自货到目的港起90天内，经发现货物质量、规格、数量与合同规定不符者，除那些应由保险公司或船方承担的部分外，买方可凭__出具的商检证书，有权要求更换或索赔。卖方担保货到目的港起12个月内，使用过程中由于材料质量低劣和工艺不佳而出现的损伤，买方立即以书面形式通知卖方并出具__商检局开列的检验证书，提出索赔。商检证书乃索赔之依据。按买方索赔要求，卖方有责任立即排除货物之缺陷、全部或部分更换货物或根据缺陷情况将货物降价处理。

　　15.不可抗力：在货物制造和装运过程中，由于发生不可抗力事故致使延期交货或不能交货，卖方概不负责。卖方于不可抗力事件发生后，即刻通知买方并在事发14天内，以航空邮件将事故发生所在地当局签发的证书寄交买方以作证据。即使在此情况下，卖方仍有责任采取必要措施促使尽快交货。不可抗力事故发生后超过10个星期而合同尚未履行完毕，买方有权撤销合同。

　　16.合同延期和罚款：除本合同15条所述不可抗力原因，卖方若不能按合同规定如期交货，按照卖方确认的罚金支付，买方可同意延期交货，付款银行相应减少议定的支付金额，但罚款不得超过迟交货物总额的5%。卖方若逾期10个星期仍不能交货，买方有权撤销合同。尽管合同已撤销，但卖方仍应如期支付上述罚金。

　　17.仲裁：凡涉及本合同因执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如果协商不能解决，则可提交__仲裁委员会根据该会暂定仲裁法则和程序进行仲裁。仲裁将在__进行，仲裁裁决是终局，对双方都有约束力。仲裁费用由败诉方承担。仲载也可在双方均能接受的第三国进行。

　　18.附加条款：本合同原本两份。经双方签字，各执一份，仅此声明。

　　卖方：____ 买方：____

　　代表人：____ 代表人：____

　　日期：____ 日期：____

货物买卖合同11

　　买方：____________ (下称甲方) 卖方：____________ (下称乙方)

　　地址：____________ 邮编：_____ 地址：____________ 邮编：_____电话：____________ 传真：_____电话：____________ 传真：_____电子邮箱：__________ 电子邮箱：__________甲乙双方经充分协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。

　　第一条名称、品种、规格和质量

　　1、名称、品种、规格：____________ (应注明产品的牌号或商标)。

　　2、质量，按下列第( )项执行：

　　(1) 按照_______标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。

　　(2) 按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。

　　(3) 按双方商定要求执行，具体为：_____________(应具体约定产品质量要求)。

　　第二条数量和计量单位、计量方法1、数量：________ 、 2、计量单位和方法：__________、 3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：____________、

　　第三条包装方式和包装品的处理：_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准，自行约定包装标准应具体可行，包装材料由谁供应，包装费用的负担。)。

　　第四条交货方式：

　　1、交货时间：_______

　　2、交货地点：_______

　　3、运输方式：_______(注明由谁负责代办运输)。

　　4、保险：_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

　　5、与买卖相关的单证的转移：___________、

　　第五条验收：

　　1、验收时间：_______、

　　2、验收方式：______(如采用抽样检验，应注明抽样标准或方法和比例)。

　　3、验收如发生争议，由___检验机构按___检验标准和方法，对产品进行检验。

　　第六条价格与货款支付：

　　1、单价：____;总价：_________(明确币种及大写)。

　　2、货款支付：货款的支付时间：____________;货款的支付方式：____________;运杂费和其它费用的支付时间及方式：__________、

　　3、预付货款：________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。

　　第七条提出异议的时间和方法：

　　1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起___日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

　　2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

　　3、乙方在接到甲方书面异议后，应在_____日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

　　第八条甲方违约责任：

　　1、甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的___%违约金。

　　2、甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之___计算，向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的，按中途退货处理。

　　3、甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

　　4、甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

　　5、甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。

　　6、甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。

　　7、其它约定：_____________

　　第九条乙方的违约责任：

　　1、乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款___%的违约金。

　　2、乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　3、乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

　　4、乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过___日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

　　5、乙方提前交的货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。

　　6、货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。

　　7、乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后__日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。

　　8、其它：_______________、

　　第十条不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后___日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十一条争议解决：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　第十二条附加条款：1、__________________、 2、__________________、 3、__________________、

　　第十三条其它事项：

　　1、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后__日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

　　2、约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

　　4、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　5、双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以___方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的___日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

　　6、本合同正本一式___份，双方各执___份;合同副本一式__份，分送______等单位。

　　甲方：____________ 乙方：____________

　　受权代表：(签字)______受权代表：(签字)_______

　　委托代理人：(签字)_____

　　本合同于____年____月____日订立于____(地点)。

货物买卖合同12

　　签字日期：

　　卖方中国公司

　　地址：电报挂号：电传：

　　买方 ×国公司

　　地址：电报挂号：电传：

　　双方同意按下列条款由卖方出售，买方购进下列货物：

　　┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐

　　│ (1) 货物名称、规格包装及唛头 │ (2) 数量│ (3) 单价│ (4) 总值│

　　├────────────────┼─────┼─────┼─────┤

　　│ │ │ │ │

　　│ ├─────┴─────┴─────┤

　　│ │ 卖方有权在＿＿％以内多装或少装 │

　　└────────────────┴─────────────────┘

　　（５）装运期限：

　　（６）装运口岸：

　　（７）目的口岸：

　　（８）保险：由卖方按发票金额１１０％投保。

　　（９）付款条件：

　　买方应通过买卖双方同意的银行，开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的信用证。该信用证凭装运单据在中国的中国银行见单即付。该信用证必须在＿＿＿＿＿＿＿前开出。信用证有效期为装船后＿＿天在中国到期。

　　（１０）单据：卖方应向议付银行提供已装船清洁提单（或集装箱运输的已装船提单）、发票、品质证明、数量／重量鉴定书；如果本合同按ｃｉｆ条件，应再提供可转让的保险单或保险凭证。

　　（１１）装运条件（ｃｉｆ／ｃ＆ｆ）

　　１．载运船只由卖方安排，允许分批装运、允许转船、允许集装箱运输。

　　２．卖方于货物装船后，应将合同号码、品名、数量、船名、装船日期以电报通知买方。

　　（１２）品质与数量、质量的异议与索赔：货到目的口岸后，买方如发现货物品质及／或数量／重量与合同规定不符，除属于保险公司及／或船公司的责任外，买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起３０天内提出，数量／重量异议须于货到目的口岸之日起１５天内提出。卖方应于收到异议后３０天内答复买方。

　　（１３）人力不可抗拒：由于人力不可抗拒事故，使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货，卖方不负责任。但卖方必须立即以电报通知买方。如买方提出要求，卖方应以挂号函向买方提供由中国国际贸易促进委员会或有关机构出具的发生事故的证明文件。

　　（１４）仲裁：凡因执行本合同或与本合同有关事项所发生的一切争执，应由双方通过友好方式协商解决。如果不能达成协议时，则在被告国家根据被告国仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的，对双方具有同等约束力。仲裁费用除仲裁机构另有决定外，均由败诉一方负担。

　　（１５）补充条款：

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同正本共２份，采用中、英（略）文书就，两种文字具有同等效力。签字后正式生效，双方各执１份为凭。

　　卖方买方

　　中国公司 ×国公司

　　代表：（签字）代表：（签字）

　　见证人

　　（×××律师）

　　（签字）

　　签约地点：

货物买卖合同13

　　上诉人：某某建设集团有限公司，住所地某某省某某市某某镇。法定代表人：某某，职务：董事长

　　被上诉人：王某某，男，19 年2月19日出生，汉族，住某某市某某县某某镇中心村，系某革某县某某建筑模板厂业主。

　　上诉人因与被上诉人买卖合同纠纷一案，不服某某省某某县人民法院（20 ）民初字第666号民事裁定书，现提出上诉。

　　上诉请求：

　　1、请求依法撤销某某省某某县人民法院（20 ）民初字第666号民事裁定书。

　　2、请求依法将本案移送有管辖权的某某市某某区人民法院审理。

　　3、裁令被上诉人承担上诉费用。

　　事实和理由：

　　被上诉人诉上诉人买卖合同纠纷一案，某某省某某县人民法院予以受理。上诉人在法定期限内向某某县人民法院提出了管辖权异议，认为某某县人民法院对本案没有管辖权，本案应由有管辖权的某某人民法院审理。某某县人民法院作出的（20 ）民初字第666号民事裁定书，认为该院具有管辖权，驳回了上诉人的管辖权异议。上诉人认为，一审法院认定事实不清，适用法律错误。

　　首先，根据法律规定，管辖权异议只对法院是否具有管辖权进行审理，属于程序审查，不进行实体审理，未经双方质证的证据不得作为认定事实的依据。而一审法院依据被上诉人提供的“发货销售单”的内容认定一审法院有管辖权，显然对未经上诉人质证的证据进行了审理，违反了程序审查的规定，认定的事实依据不足。

　　其次，上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同第四条中约定“模板质量及验收：货到现场，由甲方相关负责人员验收确认。若发现模板有脱胶、起壳等质量问题，请在三天内通知乙方，以便双方及时协商解决”。说明被上诉人提供的作为双方收发货物凭证的发货销售单仅仅是证明了客户已经收到价值多少人民币的货物的收据，且货到现场时上诉人履行的是合同约定的验收确认模板质量的权利，并不涉及对被上诉人约定中的“本公司如与客户因各种问题发生纠纷，协商解决，协商不成时，在本公司住所地辖法院解决”的承认。

　　再次，一审法院依据“发货销售单”的格式条款认定一审法院有管辖权，而一审法院依据的此格式条款的内容“本公司如与客户因各种问题发生纠纷，协商解决，协商不成时，在本公司住所地辖法院解决”，此款内容显然限制了上诉人的自由，排除了上诉人的主要权利，且在收发货物时被上诉人未对此款内容向上诉人进行合理的提示和说明。因此依据《合同法》的相关规定，该格式条款无效。

　　第四，在上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同

　　中第七条约定“本合同若发生争议双方协商解决，协商不成，交某某市某某区人民法院诉讼”。合同中当事人有约定管辖应尊重约定。因此有管辖权的法院应该是某某市某某区人民法院。

　　综上所述，上诉人请求贵院依法审查，将本案移送至有管辖权的某某市某某区人民法院审理。

　　此致

　　某某市中级人民法院

　　上诉人：某某建设集团有限公司

　　年月日

货物买卖合同14

　　供方：（以下简称甲方）

　　需方：（以下简称乙方）

　　一、产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额：

　　单位：人民币（元）

　　二、品质保证：原厂包装、原厂标准。

　　三、交货地点及方式：供方负责送货至需方公司所在地，供需双方共同验收并签字确认。

　　四、交货期：合同签订之日起一周内。

　　五、产品保修责任：自交货验收合格之日起，主机保修24个月，人为及不可抗力原因造成损坏除外，保修期满后供方负责使用原厂配件进行有偿维修。

　　六、付款方式：货到当日内支付总额的80%，十日内付清其余20%。

　　七、违约责任：供方不能按时交货每延迟一天需支付合同总额1‰的违约金，需方于付款之日不能按时付款每延迟一天按合同总额的1‰支付违约金。

　　八、其他约定事项：合同执行过程中如出现争议，双方友好协商解决。

　　九、本合同一式贰份，供需双方各执壹份。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

货物买卖合同15

　　合同号:_______

　　日期:______________________________________________________

　　地点:______________________________________________________

　　买方:__________________ 卖方:__________________

　　地址:__________________ 地址:__________________

　　电报:__________________ 电报:__________________

　　电传:__________________ 电传:__________________

　　本合同由买方和卖方商订。在合同项下，双方同意按下述条款买卖下述商品：

　　第一条：品名、规格、数量及单价 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ――――――――――――――――――――――――――――――――――

　　第二条：合同总值

　　第三条：原产国别及制造厂商

　　第四条：装运港

　　第五条：目的港

　　第六条：装运期

　　分运：

　　转运：

　　第七条：包装

　　所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途内陆运输，防潮，防湿，防震，防锈，耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不妥善所致之任何损失均由卖方负担。

　　第八条：唛头

　　卖给方必须用不褪色油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、此端向上、小心轻放、保持干燥等字样及下列唛头：――――――――――

　　第九条：保险