工程拆除合同范本
隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，世界建筑物、構筑物的建設越來(lái)越快，一些老舊的建筑設施需要進(jìn)行拆除來(lái)更新?lián)Q代，今天小編就給大家分享一下工程拆除合同范本，就給大家來(lái)多多參考哦！
工程拆除合同范本1
甲方：
乙方：
雙方本著(zhù)平等互利、誠實(shí)守信原則，通過(guò)友好協(xié)商，就甲方委托乙方完成墨管道橫穿路段拆除工程達成一致意見(jiàn)，就相關(guān)事宜達成以下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程內容：北內環(huán)路給水延伸段工程DN600球墨管道橫穿路段拆除;將所拆除管道、配件裝運至美林自來(lái)水廠(chǎng)廠(chǎng)區內。
2、工程地點(diǎn)：南安市鳳凰路（北內環(huán))
二、工程工期：工期共計7天
三、工程總價(jià)
該工程總價(jià)為：人民幣壹萬(wàn)陸千肆佰貳拾元整（小寫(xiě)：16420元)該價(jià)格包括為完成本項工程所發(fā)生的工人、材料、機械及安全協(xié)調、稅收等一切明示費用。
四、付款方式
乙方拆除工程完工并將拆除材料運至美林水廠(chǎng)廠(chǎng)區內，經(jīng)甲方驗收后七天內憑稅票支付全額款項。
五、解決爭議的方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向工程所在地人民法院訴訟。
六、其他
1、合同履行期間，甲乙雙方對本合同內容作實(shí)質(zhì)性的變更或訂立補充協(xié)議，必須經(jīng)雙方當事人簽字（蓋章)后方能生效。
2、本合同從甲、乙雙方簽字（蓋章)之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式貳份，甲乙雙方各持壹份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
工程拆除合同范本2
甲乙雙方本著(zhù)平等互利、友好協(xié)商的原則，根據《合同法》及有關(guān)法規、政策規定，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協(xié)作配合，確保拆除工作質(zhì)量和安全，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以茲共同遵守。
第一條拆除范圍
1.1拆除工程地點(diǎn)：
項目地點(diǎn)
1.2拆除工程范圍（X至Y)：
第二條拆除程序
2.1甲方向乙方指明現場(chǎng)市政、公用設施分布情況及相應保護措施。
2.2甲方向乙方明確拆除范圍、時(shí)間。
2.3乙方負責制定施工方案（施工方案中應包括：施工方法、安全措施、環(huán)保措施等主要內容)，甲方審核后，乙方應嚴格按照施工方案組織實(shí)施。
2.4乙方指定為項目負責人，全權負責工程拆除事宜，并及時(shí)向甲方代表通報工程拆除有關(guān)情況。
2.5甲方指定為項目負責人，負責協(xié)調施工中有關(guān)事宜，并監督施工進(jìn)度、安全及文明施工。甲方代表對乙方施工中違規操作有權做出處理決定或經(jīng)濟處罰。
2.6拆除期限根據拆遷公司的交房進(jìn)度進(jìn)行拆除，拆遷公司交房后5日內必須完成拆除工作。
2.7拆除標準：被拆除房屋（含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化糞池要求連同底板全部拆除，拆除過(guò)程中產(chǎn)生的渣土、廢棄物等一并清理出現場(chǎng)。
第三條甲方責任
3.1甲方負責向乙方明確拆遷范圍及時(shí)間。
3.2甲方指派現場(chǎng)管理人員負責監督乙方拆除過(guò)程中的安全及環(huán)保工作的執行情況，并對發(fā)現的`問(wèn)題和存在的隱患提出處理意見(jiàn)，對嚴重違章者，甲方有權做出停工處理。
3.3甲方制定〈〈現場(chǎng)施工安全技術(shù)要求〉〉（附后)并據此向乙方進(jìn)行安全交底。
第四條乙方責任
4.1安全責任
4.1.1負責在開(kāi)工前辦理好拆除、城管、安全、環(huán)保及交通等有關(guān)部門(mén)所有拆除及清運審批手續。按照甲方拆除范圍和時(shí)間，組織人員進(jìn)場(chǎng)施工。
4.1.2負責制定拆除工程現場(chǎng)安全操作規程，對施工人員進(jìn)行安全交底，按安全程序施工并指派現場(chǎng)安全檢查員。
4.1.3建立完善施工現場(chǎng)安全組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現的一切安全事故，由乙方自行解決，并承擔由此產(chǎn)生的經(jīng)濟和法律責任。
4.1.4接受甲方提出的安全處理意見(jiàn)，并及時(shí)改正。
4.1.5違反規定的安全操作規程，造成意外事故，由乙方自負。
4.1.6出現斷水、斷電及擾民問(wèn)題，由乙方自行解決。
4.2環(huán)保責任
4.2.1制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環(huán)保措施，明確拆除工地具體的環(huán)保要求和環(huán)保責任人。乙方施工中現場(chǎng)揚塵、噪音污染及渣土清運等環(huán)保措施，嚴格按施工方案規定執行。
4.2.2拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環(huán)保負責人、拆除時(shí)限等內容。
4.2.3拆遷工地外圍應當設置封閉硬質(zhì)圍檔，防止物料、渣土遺撒，并及時(shí)清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。拆遷圍檔高度不得低于1.8米。
4.2.4拆遷工地應按規定辦理渣土消納證，經(jīng)常保持清潔衛生，拆除房屋過(guò)程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設置封閉式臨時(shí)專(zhuān)用垃圾道或者采用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。
4.2.5渣土清運時(shí)現場(chǎng)出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專(zhuān)門(mén)人員管理，定期灑水和清掃，并配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時(shí)清運，現場(chǎng)垃圾堆放總量不得超過(guò)60立方米。
4.2.6渣土清運車(chē)輛應按規定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設置專(zhuān)人清理車(chē)身及車(chē)輪泥土，確保車(chē)輛不帶泥上路。
4.3文明施工
4.3.1乙方應作好文明施工及消防準備工作。
4.3.2乙方施工人員應著(zhù)裝整齊，佩戴統一標識，戴安全帽。
4.3.3乙方應保證施工現場(chǎng)內、外清潔衛生，交通道路暢通。
4.3.4乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。
4.4乙方協(xié)助甲方辦理人防、公共、消防、固定資產(chǎn)等報批手續。
4.5負責應由乙方承擔的其他工作。
第五條拆除費及支付方式
5.1雙方約定，拆除費按如下方式計�。翰鸪M單價(jià)為每建筑平米元人民幣，暫估面積為建筑平米，最終以實(shí)際測量為準。
5.2拆除費根據拆遷進(jìn)度分次支付：
5.2.1當乙方完成拆除任務(wù)的%后，甲方按合同拆除費總額的%支付給乙方;
5.2.2當乙方完成拆除任務(wù)的%后，甲方按合同拆除費總額的%支付給乙方;
5.2.3當乙方完成全部拆除工作后，甲乙雙方進(jìn)行費用結算，并簽訂結算協(xié)議書(shū)之日起個(gè)工作日內，甲方一次性向乙方支付剩余拆除費。
第六條違約責任
6.1任何一方違約，違約一方應承擔相應的違約責任，并賠償由此給對方造成的經(jīng)濟損失。如屬雙方違約，根據實(shí)際情況，由雙方承擔各自的違約責任。如屬不可抗力因素，雙方協(xié)商解決。
6.2由于乙方原因致使拆除期限延誤，每逾期一日，乙方應每天按拆除費總額的萬(wàn)分之五向甲方償付逾期違約金。該違約金可由甲方從乙方的拆除費中直接扣除，由于乙方的違約給甲方造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
6.3對于乙方違反本合同的其他約定的行為，甲方有權要求乙方限期整改（工期不順延)，并有權做出處理或處罰決定。
第七條爭議的解決
凡有關(guān)本合同或執行本合同發(fā)生的爭議，應經(jīng)過(guò)友好協(xié)商解決;若不能協(xié)商解決，則提交甲方所在地方法院提起訴訟。
第八條不可抗力
8.1不可抗力是指戰爭、嚴重火災、水災、臺風(fēng)，地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。
8.2當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務(wù)時(shí)，履行合同的時(shí)間將予以順延，延長(cháng)期與不可抗力影響期相同，但拆除費不因此而改變。
8.3不可抗力發(fā)生后，雙方應努力采取必要措施，密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除后應立即通知另一方。
8.4甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時(shí)，應及時(shí)向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方認可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
第九條合同生效
9.1本合同自雙方簽章之日起生效。
9.2本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
9.3本合同在執行期間，甲乙雙方應本著(zhù)相互信任、相互配合的原則，對拆遷中出現的問(wèn)題積極協(xié)商解決。如有未盡事宜，需由甲乙雙方協(xié)商，另訂補充協(xié)議附于本合同之內，所有補充協(xié)議在法律上均與本合同有同等效力。
9.4《現場(chǎng)施工安全技術(shù)要求》為本委托合同之附件，與本合同具有同等效力。
9.5本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
第十條其他約定條款
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
工程拆除合同范本3
發(fā)包方：___________________________________________以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方：
承包方：___________________________________________以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方：
為明確甲乙雙方責任，有效維護雙方合法權益，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將“_______________________”工程承包給乙方__________，特擬定以下合同，希望雙方共同遵守。
一、承包詳細：
地點(diǎn)：
主要拆除的部份是：門(mén)面的門(mén)頭廣告牌、燈箱、木結構裝修只拆除上部份、其中（安監局、武裝部)這兩個(gè)單位要拆除上面的字和數碼管。有的門(mén)頭不拆。
二、承包方式：甲方以單包工的方式發(fā)包給乙方，乙方負責到現場(chǎng)拆除。
三、承包金額及付款方式：
造價(jià)總金額：小寫(xiě)：（10000元);大寫(xiě)：壹萬(wàn)元。付款方式：簽約后首付3000元，拆除后一次性付清。
四、工期：20xx年2月6日開(kāi)工，至20xx年2月10日，完工。
五、甲方責任：
�。�1）通路、提供施工場(chǎng)地、明確施工位置、和戶(hù)主協(xié)調等。
�。�2）積極配合乙方工作，解決所遇見(jiàn)的問(wèn)題。
�。�3）結賬準時(shí)不拖欠乙方工資。
六、乙方責任：
�。�1）按時(shí)施工，準時(shí)完成承包工程。
�。�2）重安全、強管理、主動(dòng)和戶(hù)主搞好禮貌關(guān)系。
七、未盡事宜：
�。�1）甲方如有拖欠工資，乙方可向甲方索取或向地方法院起訴。
�。�2）其它未盡事宜甲乙雙共同協(xié)商解決。
八、安全責任：乙方在施工中是乙方直接造成的安全事故，與甲方無(wú)關(guān)，是甲方原因造成的安全事故甲方要承擔全部責任。
十、不可抗拒的因素：不可抗拒的因素和乙方無(wú)關(guān)，乙方不承擔任何責任。
�。�1）因自然災害、協(xié)調原因引起的延誤工期。
�。�2）拆除時(shí)所有損壞的物件，拆除的污染物。
九、補充事宜：_________________________
十、本合同書(shū)共____頁(yè)一式二份甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章后產(chǎn)生法律效果。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
【工程拆除合同】相關(guān)文章：
教育雜談：拆除教與學(xué)舊圍墻12-07
建設工程施工合同03-15
工程采購服務(wù)合同范本11-27
工程施工合同范本03-14
建筑工程居間合同范本03-18
附屬工程施工合同范本03-19
工程施工補充合同范本03-19
樁基工程施工合同范本03-19
簡(jiǎn)易工程施工合同范本03-19
隧道工程施工合同范本03-19