商品房交易合同
在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì )中，合同的用途越來(lái)越廣泛，合同協(xié)調著(zhù)人與人，人與事之間的關(guān)系。那么大家知道正規的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？下面是小編收集整理的商品房交易合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
商品房交易合同1
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：____________________________
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：____________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)規定，為明確商品房買(mǎi)賣(mài)雙方的權利、義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同并共同遵守。
一、商品房基本情況
1.甲方依據________房許字第________號《商品房銷(xiāo)售許可證》將坐落在________市________區________路(街)________號(小區)________號樓(總層數、用途、結構)________單元________層________室________廳________號(管理號________________)的商品房出售給乙方。
2.乙方購買(mǎi)商品房________套，建筑面積(大寫(xiě))________________平方米，(小寫(xiě))________________平方米。房屋建筑面積以________市房地產(chǎn)管理局實(shí)地測量后計算的測量結果為準。
3.乙方購買(mǎi)的商品房的土地使用權以(劃撥、出讓)方式取得，土地使用權年限至________年________月________日。
4.甲方于________年________月________日前將上述所列房屋交付乙方使用。
5.甲方出售的商品房除《商品房住宅使用說(shuō)明書(shū)》所列設施外，還有等設施。
二、總價(jià)款及付款方式
1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方同意將該商品房按建筑面積每平方米________元銷(xiāo)售給乙方，總價(jià)款(小寫(xiě))________________元，(大寫(xiě))________________元。
2.自本合同簽訂之日起________日內，乙方應向甲方交付購房定金________元。
3.乙方可將購房款一次付清，也可分期付款。乙方一次性付款的，應于________年________月________日付清全部房款;乙方分期付款的，其購房定金在第________次付款時(shí)沖抵，分期付款日期、金額為：
合同定額(元)________付款日期_______年______月_______日
定金________________________ ________年________月________日
一期(大寫(xiě))____________(小寫(xiě))____________ ________年________月________日
二期(大寫(xiě))____________(小寫(xiě))____________ ________年________月________日
三期(大寫(xiě))____________(小寫(xiě))____________ ________年________月________日
四期(大寫(xiě))____________(小寫(xiě))____________ ________年________月________日
五期(大寫(xiě))____________(小寫(xiě))____________ ________年________月________日
貸款(大寫(xiě))____________(小寫(xiě))____________ ________年________月________日
4.其中第_______期乙方申請 款，付款期限屆滿(mǎn)金融機構未批準貸款，且乙方無(wú)力支付該款項的，甲方應在十五日內將其已收取的房款返還乙方，本合同解除。如因一方故意造成貸款未獲批準，或乙方逾期不申請貸款，另一方有權要求對方承擔違約責任。
三、面積誤差
該商品房交付時(shí)，實(shí)際建筑面積與合同約定面積誤差超過(guò)約定面積_______%時(shí)，乙方可選擇下列任一種方式處理：
1.乙方有權退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起天內將乙方已付款退還乙方，并按同期銀行貸款利率支付利息;
2.乙方同意接受房屋。每平方米價(jià)格保持不變，房?jì)r(jià)款金額按實(shí)際建筑面積調整;
3.______________________________________________________________。
四、合同登記
自本合同簽訂之日起十五日內，雙方應持本合同到房地產(chǎn)市場(chǎng)管理部門(mén)辦理合同登記，同時(shí)鑒證或公證;稅費按國家規定由甲、乙雙方各自承擔。如因一方原因造成另一方不能在規定時(shí)間內辦理登記、鑒證或公證，另一方有權要求對方按房款的_______%賠償并有權要求解除合同。
五、質(zhì)量標準
甲方交付的房屋需經(jīng)工程質(zhì)量監督檢驗部門(mén)驗收合格，同時(shí)必須實(shí)行《商品房住宅質(zhì)量保證》、《商品房住宅使用說(shuō)明書(shū)》制度;凡未實(shí)行《商品房住宅質(zhì)量保證書(shū)》、《商品房住宅使用說(shuō)明書(shū)》的住宅房屋，如因質(zhì)量問(wèn)題與乙方發(fā)生爭議，由甲方承擔全部責任。
六、產(chǎn)權登記
乙方應于房屋交付三十日內辦理房屋所有權登記，甲方應予協(xié)助。
七、設計變更的約定_______預售商品房開(kāi)發(fā)建設過(guò)程中，甲方對原設計方案做重大調整時(shí)，必須在設計方案批準后_______天內書(shū)面通知乙方，乙方必須在收到該通知之日起_______天內提出退房要求，或與甲方協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議。乙方要求退房的，甲方須在乙方提出退房要求之日起_______天內將乙方已付款退還給乙方，并按同期銀行貸款利率付給利息。
八、配套設施的'承諾
甲方承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期投入正常運行：
1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
4.______________________________________________________
5.______________________________________________________
九、房屋的用途及公共設施的使用
乙方的商品房?jì)H作使用，乙方在使用期間不得擅自改變該商品房的房屋結構和用途，除本合同及附件另有規定者外，乙在使用期間有權與其他權利人共同享受與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設施。
甲方不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共設施、公共用地的使用性質(zhì)。
十、合同的變更和解除
1.甲方如因不可抗力的原因造成房屋停建、緩建，應在_______日內通知對方變更或解除合同。
2.在合同規定期限內，甲方未能按時(shí)交房或乙方逾期交付款項的，除應承擔違約責任外，無(wú)權要求對方繼續履行合同;而守約方要求繼續履行的，對方必須履行。
甲方(簽章)：_________
乙方(簽章)：_________
簽訂地點(diǎn)：___________
簽訂地點(diǎn)：___________
_________年____月____日
_________年____月____日
商品房交易合同2
賣(mài)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：____________
____________、____________（含共有人）
買(mǎi)方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：____________
____________、____________（含共有人）
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方購買(mǎi)甲方出售的房產(chǎn)事宜，簽訂本合同，以資共同遵守執行。
第一條甲方同意出售甲方所有的位于__________市_____區_________幢____號房。
房屋建筑面積_______平方米，其中套內建筑面積為_(kāi)___平方米。
甲方保證此房產(chǎn)一切情況介紹屬實(shí)，承諾和保證此房產(chǎn)無(wú)任何權屬或經(jīng)濟糾紛，權屬無(wú)任何瑕疵，同戶(hù)籍、相關(guān)親屬及房產(chǎn)共有、所有權人同意出售。
同時(shí)物業(yè)交接前需付清甲方產(chǎn)生的物業(yè)管理費、水電、有線(xiàn)、通訊費及附屬于該房屋的所有費用。
乙方對甲方所出售的房屋已充分了解，愿意購買(mǎi)上述房屋。
第二條甲、乙雙方同意上述房產(chǎn)的成交價(jià)格為：
單價(jià)：人民幣________元/平方米。
總價(jià)：人民幣___________________元整（大寫(xiě)）。
第三條付款時(shí)間及方式：
房屋價(jià)款分_______次付給甲方。
_______年____月___日，乙方向甲方支付房款_______元。
_______年____月___日，乙方向甲方支付房款_______元。
余款_______元，在辦理產(chǎn)權證完成之日交付。
第四條辦理過(guò)戶(hù)及房屋交付：
1、甲方應于_______年____月___日開(kāi)始辦理房屋產(chǎn)權證、土地使用證，上列證件辦理完畢之日至遲為_(kāi)______年____月___日。
2、上列過(guò)戶(hù)費用及契稅由甲方承擔_______元，乙方承擔_______元。
第五條風(fēng)險轉移，配套設施及費用承擔。
乙方已對房屋構造、裝飾及配套設施等情況，做充分了解。
房屋及配套設施的風(fēng)險自房屋實(shí)際交付之日起轉移給乙方。
第六條權利義務(wù)。
甲方確保本合同項下的房產(chǎn)水、電、通訊、排水等設施完好、暢通可正常使用。
甲方確保本合同項下交易的房屋不存在產(chǎn)權糾紛、權利瑕疵及關(guān)于房屋稅費、銀行抵押、戶(hù)口等未清事項。
第七條協(xié)議的變更、終止。
1、本合同生效后，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成書(shū)面協(xié)議，任何一方不得擅自變更本合同。
如需變更本合同條款或就未盡事項簽署補充協(xié)議，應經(jīng)雙方共同協(xié)商達成一致，并簽署書(shū)面文件。
第八條違約責任
1、本合同簽訂后，乙方悔約的'，應書(shū)面通知甲方，甲方應在_____日內將乙方的已付款（不計利息）返還給乙方，乙方承擔違約金_______元。
如甲方悔約，應書(shū)面通知乙方，甲方應承擔違約金_____元。
2、甲方逾期交付房屋的，自逾期之日始，按日向乙方承擔房屋價(jià)款_______‰的違約金；
逾期交付超過(guò)_______日的，乙方有權解除本合同，并要求甲方按前述條款支付違約金，返還已付轉讓價(jià)款及同期銀行利息。
乙方逾期付款的，自逾期之日始，按日向乙方承擔房屋價(jià)款_______‰的違約金；
逾期交付超過(guò)_______日的，甲方有權解除本合同，并要求乙方按前述條款支付違約金。
3、甲方未能在約定時(shí)間辦理完畢過(guò)戶(hù)手續的，乙方有權解除合同，并由甲方按前述條款承擔違約金。
第九條爭議的解決
甲、乙雙方就本合同的解釋和履行發(fā)生的任何爭議，應通過(guò)友好協(xié)商方式解決。
協(xié)商不成的，向人民法院提起訴訟。
第十條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
第十一條本合同一式_____份。
甲方產(chǎn)權人_____份，甲方、乙方各_____份，房屋管理部門(mén)_____份（雙方提交給房管部門(mén)的合同與本合同不一致的，以本合同為準）。
出賣(mài)方（甲方，含共有人）：_________________購買(mǎi)方（乙方，含共有人）：__________________
甲方（簽章）：_______________乙方（簽章）：_______________
身份證號碼__________________身份證號碼__________________
住址__________________住址__________________
電話(huà)__________________電話(huà)__________________
日期__________________日期__________________
商品房交易合同3
你好，合同是維護雙方當事人利益的有力證據之一，出現合同糾紛想要進(jìn)行訴訟的，是需要提交訴訟狀的，以下是服務(wù)合同訴訟：_________________
原告：______________，女，1981年2月5日出生，漢族，無(wú)業(yè)，住_____________，身份證號碼_____________。
被告：______________房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，住所地_________________，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地_____________（郵編101100），注冊號________________，聯(lián)系電話(huà)________________。
法定代表人_______________，系公司董事長(cháng)。
案由：_________________商品房預售合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告向原告支付逾期交房違約金________元及其自20xx年1月10日至實(shí)際支付之日的利息，暫計至20xx年3月20日為_(kāi)_______元，以上合計________元；
2、判令被告承擔本案訴訟費用。
事實(shí)與理由：_________________
20xx年12月31日，原告與被告簽訂了編號為Y_______________的《商品房預售合同》。根據該合同的約定，被告應在20xx年8月30日前向原告交付房屋，否則需向原告支付逾期交房的違約金；違約金自約定的交房期限屆滿(mǎn)之次日起至實(shí)際交付之日止，依原告全部已付款的萬(wàn)分之一按日計算，并于實(shí)際交房之日起30內向原告支付。
20xx年1月22日，原告向被告支付了全部購房款，但是被告未按照合同約定時(shí)間交付房屋。20xx年10月7日，原告與被告簽訂了《補充協(xié)議》，被告承諾在20xx年5月30日前交付房屋。據此協(xié)議，被告逾期交房的違約金仍按《商品房預售合同》中約定的交房日期即20xx年8月30日之次日起計算。
20xx年8月18日，被告向原告發(fā)出了《關(guān)于推遲交房的致歉信》。在該致歉信中，被告明確說(shuō)明，“我司將嚴格依照與您簽署的《北京市商品房預售合同》約定的方式向您支付違約金”。直到20xx年12月10日，被告方將《商品房預售合同》項下的房屋交付給原告。
根據被告逾期交付房屋的.事實(shí)以及雙方關(guān)于違約金的約定，被告應當向原告支付自20xx年8月31日起至20xx年12月10日止的違約金及其利息。被告在實(shí)際交付房屋之日30日內未向原告支付違約金。原告多次要求被告支付違約金，被告始終不支付。20xx年1月，原告委托律師向被告發(fā)出《律師函》，被告簽收后仍不向原告支付違約金。
綜上所述，為維護合法權益，原告根據我國法律的相關(guān)規定，向貴院提起訴訟，懇請貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院
起訴人（簽字）：_________________
20__________年_____月__________日
商品房交易合同4
出賣(mài)人：______________________
通訊地址：____________________
郵政編碼：____________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號：______________
企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號：______________
法定代表人：__________________
聯(lián)系電話(huà)：____________________
委托代理人：__________________
聯(lián)系電話(huà)：____________________
委托銷(xiāo)售代理機構：____________
通訊地址：____________________
郵政編碼：____________________
營(yíng)業(yè)執照注冊號：______________
買(mǎi)受人：______________________
[法定代表人][負責人]：__________
國籍：_________________________
[身份證][護照][營(yíng)業(yè)執照注冊號]：_________________________
《北京市城市居民經(jīng)濟適用住房購買(mǎi)資格審核備案通知單》備案編號：___________________
出生日期：____年_______月_____日
性別：__________________________
通訊地址：______________________
郵政編碼：______________________
聯(lián)系電話(huà)：_______________________
[法定代理人][委托代理人]：________
國籍：___________________________
[身份證][護照][]：_________________
出生日期：____年_______月_____日
性別：__________________________
通訊地址：______________________
郵政編碼：______________________
聯(lián)系電話(huà)：______________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《北京市城市房地產(chǎn)轉讓管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規的規定，出賣(mài)人和買(mǎi)受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就經(jīng)濟適用住房現房買(mǎi)賣(mài)事宜達成如下協(xié)議：
第一條 項目建設依據
出賣(mài)人以劃撥方式取得坐落(國有土地使用證的坐落)于_____________地塊的國有土地使用權。
該地塊[國有土地使用證號]為：_____________________，土地使用權面積為：___________，買(mǎi)受人購買(mǎi)的經(jīng)濟適用住房所在土地用途為住宅。
在上述地塊上建設的經(jīng)濟適用住房[地名核準名稱(chēng)][推廣名]為：____________，該經(jīng)濟適用住房建設工程規劃許可證號為：___________________，現已通過(guò)規劃驗收并完成了竣工驗收。
第二條 銷(xiāo)售依據
買(mǎi)受人購買(mǎi)的經(jīng)濟適用住房現已取得房屋所有權證，證號為：_______________，填發(fā)單位為：______________________。
第三條 基本情況
經(jīng)公安行政管理部門(mén)核準，該經(jīng)濟適用住房地址為：_________________________。
該經(jīng)濟適用住房為第一條規定項目中的________[幢][座]第_________層_________單元___________號。
該經(jīng)濟適用住房所在樓棟的主體建筑結構為：______________________，建筑層數為：___________層，其中地上___________層，地下___________層。
該經(jīng)濟適用住房的用途為普通住宅;[層高][凈高]為：___________米，[坡屋頂凈高]最低為：_________米，最高為：___________米。
該經(jīng)濟適用住房朝向為：_____________；有______個(gè)陽(yáng)臺，其中________個(gè)陽(yáng)臺為封閉式，________個(gè)陽(yáng)臺為非封閉式。
出賣(mài)人委托實(shí)測該經(jīng)濟適用住房面積的房產(chǎn)測繪機構是______________________，其實(shí)測建筑面積共___________平方米，其中，套內建筑面積___________平方米，共用部位與共用房屋分攤建筑面積___________平方米。
本條所稱(chēng)層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離，凈高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂底面之間的垂直距離。
第四條 抵押情況
該經(jīng)濟適用住房的抵押情況為：___________。
1、該經(jīng)濟適用住房未設定抵押。
2、該經(jīng)濟適用住房已設定抵押，抵押權人為：_________________________，抵押登記部門(mén)為：_______________________，抵押登記日期為：________________。
第五條計價(jià)方式與價(jià)款
出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按照下列第_______種方式計算該經(jīng)濟適用住房?jì)r(jià)款。
1 按照套內建筑面積計算，該經(jīng)濟適用住房單價(jià)每平方米______(幣)______元，總價(jià)款______(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬(wàn)_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫(xiě))。
2、按照建筑面積計算，該經(jīng)濟適用住房單價(jià)為每平方米_________(幣)_____元，總價(jià)款______(幣)_____佰__________億______仟_____佰_____拾_____萬(wàn)_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫(xiě))。
3、按照套(單元)計算，該經(jīng)濟適用住房總價(jià)款為_(kāi)_____(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬(wàn)_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫(xiě))。
4、按照_________________計算，該經(jīng)濟適用住房總價(jià)款為_(kāi)_____(幣)_____佰_____拾_____億______仟_____佰_____拾_____萬(wàn)_____仟_____佰_____拾_____元整(大寫(xiě))。
本條所稱(chēng)建筑面積，是指房屋外墻(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積，包括陽(yáng)臺、挑廊、地下室、室外樓梯等，且具備有上蓋，結構牢固，層高2.20米以上(含2.20米)的永久性建筑。
所稱(chēng)套內建筑面積，是指成套房屋(單元房)的套內使用面積、套內墻體面積和陽(yáng)臺建筑面積之和。
第六條 付款方式及期限
買(mǎi)受人采取下列第____種方式付款。
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、貸款方式付款：[公積金貸款][商業(yè)貸款]。
買(mǎi)受人可以首期支付購房總價(jià)款的_____%，其余價(jià)款可以向[___________][住房公積金管理機構委托的商業(yè)銀行]借款支付。
4、其他方式。
第七條 逾期付款責任
買(mǎi)受人未按照約定的時(shí)間付款的，按照下列第______種方式處理。
1、按照逾期時(shí)間，分別處理。
((1)和(2)不作累加)
(1)逾期在______日之內，自約定的應付款期限屆滿(mǎn)之次日起至實(shí)際支付應付款之日止，買(mǎi)受人按日計算向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之______的違約金，并于實(shí)際支付應付款之日起______日內向出賣(mài)人支付違約金，合同繼續履行；
(2)逾期超過(guò)____日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后，出賣(mài)人有權解除合同。
出賣(mài)人解除合同的，買(mǎi)受人應當自解除合同通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的______%向出賣(mài)人支付違約金，并由出賣(mài)人退還買(mǎi)受人全部已付款。
買(mǎi)受人愿意繼續履行合同的，經(jīng)出賣(mài)人同意后，合同繼續履行，自約定的應付款期限屆滿(mǎn)之次日起至實(shí)際支付應付款之日止，買(mǎi)受人按日計算向出賣(mài)人支付逾期應付款萬(wàn)分之______(該比率應當不小于第(1)項中的比率)的違約金，并于實(shí)際支付應付款之日起______日內向出賣(mài)人支付違約金。
本條所稱(chēng)逾期應付款是指依照第六條約定的到期應付款與該期實(shí)際已付款的差額；采取分期付款的，按照相應的分期應付款與該期的實(shí)際已付款的差額確定。
2、__________。
第八條 交付條件
1、出賣(mài)人應當在_______年_______月_______日前向買(mǎi)受人交付該經(jīng)濟適用住房。
2、該經(jīng)濟適用住房交付時(shí)應當符合下列第(1)(2) ______、______、______項所列條件。
(1)提供有資質(zhì)的房產(chǎn)測繪機構完成的該經(jīng)濟適用住房面積實(shí)測技術(shù)報告書(shū)。
(2)該經(jīng)濟適用住房為住宅的，出賣(mài)人提供《住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《住宅使用說(shuō)明書(shū)》。
(3)滿(mǎn)足第十一條中出賣(mài)人承諾的市政基礎設施和其他設施達到的條件。
(4)出賣(mài)人提供該經(jīng)濟適用住房的《住宅工程質(zhì)量分戶(hù)驗收表》(20xx年1月1日起進(jìn)行住宅工程竣工驗收的房屋適用)。
(5)_____________________________________________________。
第九條 逾期交房責任
除不可抗力外，出賣(mài)人未按照第八條約定的期限和條件將該經(jīng)濟適用住房交付買(mǎi)受人的，按照下列第______種方式處理。
1、按照逾期時(shí)間，分別處理。
((1)和(2)不作累加)
(1)逾期在______日之內(該時(shí)限應當不小于第七條第1款第(1))項中的時(shí)限)，自第八條約定的交付期限屆滿(mǎn)之次日起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日計算向買(mǎi)受人支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之______的違約金(該違約金比率應當不小于第七條第1款第(1)項中的比率)，并于該經(jīng)濟適用住房實(shí)際交付之日起______日內向買(mǎi)受人支付違約金，合同繼續履行；
(2)逾期超過(guò)______日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后，買(mǎi)受人有權退房。
買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人應當自退房通知送達之日起_____日內退還全部已付款，并按照買(mǎi)受人全部已付款的_____%向買(mǎi)受人支付違約金。
買(mǎi)受人要求繼續履行合同的，合同繼續履行，自第八條約定的交付期限屆滿(mǎn)之次日起至實(shí)際交付之日止，出賣(mài)人按日計算向買(mǎi)受人支付全部已付款萬(wàn)分之_____(該比率應當不小于第(1)項中的比率)的違約金，并于該經(jīng)濟適用住房實(shí)際交付之日起____日內向買(mǎi)受人支付違約金。
2、______________________________________________________________。
第十條 交接手續
1、該經(jīng)濟適用住房達到第八條約定的交付條件后，出賣(mài)人應當在交付日的7日前，書(shū)面通知買(mǎi)受人辦理交接手續的時(shí)間、地點(diǎn)以及應當攜帶的證件。
雙方進(jìn)行驗收交接時(shí)，出賣(mài)人應當出示第八條約定的證明文件，并滿(mǎn)足第八條約定的其他條件。
出賣(mài)人不出示證明文件或出示的證明文件不齊全，或未滿(mǎn)足第八條約定其他條件的，買(mǎi)受人有權拒絕接收，由此產(chǎn)生的逾期交房責任由出賣(mài)人承擔，并按照第九條處理。
2、驗收交接后，雙方應當簽署經(jīng)濟適用住房交接單。
由于買(mǎi)受人原因未能按期辦理交接手續的，雙方同意按照下列約定方式處理：____________
________________________________________________________________。
3、雙方同意按照下列第_______種方式繳納稅費。
(1)出賣(mài)人不得將買(mǎi)受人交納稅費作為交接該經(jīng)濟適用住房的條件。
______________________________________________________________。
(2)買(mǎi)受人同意委托____________代交下列第___、___、___、___、___、___種稅費，并在接收該經(jīng)濟適用住房的同時(shí)將上述稅費交給出賣(mài)人。
�、� 專(zhuān)項維修資金；
�、� 契稅；
�、� 第二十條約定的物業(yè)服務(wù)費用；
�、� 供暖費；
�、� ________________________________________________________；
�、� ________________________________________________________。
(3)買(mǎi)受人自行向相關(guān)單位繳納下列第____、____、____、____、____、____種稅費，并在接收該經(jīng)濟適用住房的同時(shí)向出賣(mài)人出示繳納稅費的憑據。
�、� 專(zhuān)項維修資金；
�、� 契稅；
�、� 第二十條約定的物業(yè)服務(wù)費用；
�、� )供暖費；
�、� ________________________________________________________；
�、� ________________________________________________________。
第十一條 市政基礎設施和其他設施的承諾
出賣(mài)人承諾與該經(jīng)濟適用住房正常使用直接相關(guān)的市政基礎設施和其他設施按照約定的日期達到下列條件：
1、市政基礎設施：
(1)上水、下水：____年____月____日達到__________________；
(2)[市政雙路供電][過(guò)渡性供電]：____年____月____日達到____年____月____日；
(3)供暖：____年____月____日達到______________________；
(4)燃氣：____年____月____日達到______________________；
(5)電話(huà)通信線(xiàn)：____年____月____日交付，敷設到戶(hù)；
(6)有線(xiàn)電視線(xiàn)：____年____月____日交付，敷設到戶(hù)；
(7)___________________________________________________________；
(8)___________________________________________________________。
如果在約定期限內未達到條件，雙方同意按照下列方式處理：
(1)___________________________________________________________；
(2)___________________________________________________________。
2、其他設施
(1)公共綠地：______年______月______日達到_____________________；
(2)小區非市政道路：______年______月______日達到_______________；
(3)公共停車(chē)場(chǎng)：______年______月______日達到___________________；
(4)幼兒園：______年______月______日達到_______________________；
(5)學(xué)校______年______月______日達到___________________________；
(6)會(huì )所：______年______月______日達到_________________________；
(7)購物中心：______年______月______日達到_____________________；
(8)體育設施：______年______月______日達到_____________________；
(9)___________________________________________________________；
(10)__________________________________________________________。
如果在約定期限內未達到條件，雙方同意按照下列方式處理：
(1)___________________________________________________________；
(2)___________________________________________________________。
第十二條 經(jīng)濟適用住房質(zhì)量、裝飾、設備標準的約定
1、出賣(mài)人承諾該經(jīng)濟適用住房使用合格的建筑材料、構配件，該經(jīng)濟適用住房質(zhì)量符合國家和本市頒布的工程質(zhì)量規范、標準和施工圖設計文件的要求。
2、出賣(mài)人和買(mǎi)受人約定如下：
(1)該經(jīng)濟適用住房室內空氣質(zhì)量經(jīng)檢測不符合國家標準的，自該經(jīng)濟適用住房交付之日起_______日內(該時(shí)限應當不低于60日)，買(mǎi)受人有權退房。
買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人應當自退房通知送達之日起______日內退還買(mǎi)受人全部已付款，并按照___________利率付給利息，給買(mǎi)受人造成損失的由出賣(mài)人承擔賠償責任。
因此而發(fā)生的檢測費用由出賣(mài)人承擔。
買(mǎi)受人不退房的或該經(jīng)濟適用住房交付使用已超過(guò)_____日的，買(mǎi)受人應當與出賣(mài)人另行簽訂補充協(xié)議。
______________________________________________________________。
(2)交付該經(jīng)濟適用住房時(shí)，該經(jīng)濟適用住房已經(jīng)由建設、勘察、設計、施工、工程監理等單位驗收合格，出賣(mài)人應當與買(mǎi)受人共同查驗收房，發(fā)現有其他問(wèn)題的，雙方同意按照第_____種方式處理。
�、� 出賣(mài)人應當于_______日內將已修復的該經(jīng)濟適用住房交付。
由此產(chǎn)生的逾期交房責任由出賣(mài)人承擔，并按照第九條處理。
�、� 由出賣(mài)人按照國家和本市有關(guān)工程質(zhì)量的規范和標準在經(jīng)濟適用住房交付之日起_____日內負責修復，并承擔修復費用，給買(mǎi)受人造成的損失由出賣(mài)人承擔賠償責任。
�、� __________________________________________________________。
(3)出賣(mài)人交付的經(jīng)濟適用住房的裝飾、設備標準應當符合雙方約定的標準。
達不到約定標準的，買(mǎi)受人有權要求出賣(mài)人按照下列第______種方式處理。
�、� 出賣(mài)人賠償雙倍的裝飾、設備差價(jià)。
�、� ___________________________________________________________。
�、� ___________________________________________________________。
(3)出賣(mài)人和買(mǎi)受人對工程質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生爭議的，任何一方均可以委托有資質(zhì)的建設工程質(zhì)量檢測機構檢測，雙方均有協(xié)助并配合對方檢測的義務(wù)。
______________________________________________________。
第十三條 居民建筑節能措施
該經(jīng)濟適用住房應當符合國家有關(guān)建筑節能的規定和北京市規劃委員會(huì )、北京市建設委員會(huì )聯(lián)合發(fā)布的《居住建筑節能設計標準》的要求。
未達到標準的，出賣(mài)人應當按照《居住建筑節能設計標準》的要求補做節能措施，并承擔全部費用；因此給買(mǎi)受人造成損失的，出賣(mài)人應當承擔賠償責任。
____________________________________________________________。
第十四條 住宅保修責任
1、出賣(mài)人自該經(jīng)濟適用住房交付之日起，按照《住宅質(zhì)量保證書(shū)》承諾的內容承擔相應的保修責任。
《住宅質(zhì)量保證書(shū)》承諾的保修范圍和保修期限必須符合國家和北京市有關(guān)法律、法規的規定及相關(guān)標準、規程的`要求。
2、在該經(jīng)濟適用住房保修范圍和保修期限內發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，雙方有退房約定的，按照約定處理；沒(méi)有退房約定的，出賣(mài)人應當履行保修義務(wù)，買(mǎi)受人應當配合保修。
非出賣(mài)人原因造成的損壞，出賣(mài)人不承擔責任。
第十五條 建筑隔聲情況
出賣(mài)人承諾該經(jīng)濟適用住房建筑隔聲情況符合《民用建筑隔聲設計規范》(118-88)、《建筑外窗空氣隔聲性能分級及其檢測方法》(8485-87)、《隔聲門(mén)》(019-98)標準，對該經(jīng)濟適用住房所在地聲環(huán)境狀況的描述真實(shí)準確。
經(jīng)濟適用住房建筑隔聲情況未達到標準的，出賣(mài)人應當按照規劃設計的要求補做建筑施工隔聲措施，并承擔全部費用；因此給買(mǎi)受人造成損失的，出賣(mài)人應當承擔賠償責任。
____________________________________________________________。
第十六條 使用承諾和風(fēng)險提示
1、買(mǎi)受人使用該經(jīng)濟適用住房期間，不得擅自改變該經(jīng)濟適用住房的用途、建筑主體結構和承重結構。
除本合同、補充協(xié)議另有約定者外，買(mǎi)受人在使用該經(jīng)濟適用住房期間有權與其他權利人共同使用與該經(jīng)濟適用住房有關(guān)的共用部位和設施，并按照共用部位與共用房屋分攤面積承擔義務(wù)。
出賣(mài)人不得擅自改變與該經(jīng)濟適用住房有關(guān)的共用部位和設施的使用性質(zhì)。
2、出賣(mài)人承諾商品住宅不分割拆零銷(xiāo)售；不采取返本銷(xiāo)售或者變相返本銷(xiāo)售的方式銷(xiāo)售經(jīng)濟適用住房；不采取售后包租或者變相售后包租的方式銷(xiāo)售未竣工經(jīng)濟適用住房。
3、____________________________________________________________。
第十七條 權屬轉移登記
1、出賣(mài)人保證該經(jīng)濟適用住房沒(méi)有產(chǎn)權糾紛，因出賣(mài)人原因造成該經(jīng)濟適用住房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的，由出賣(mài)人承擔相應責任。
________________________________________________________。
2、經(jīng)濟適用住房交付使用后，雙方同意按照下列第_____種方式處理。
(1)雙方共同向權屬登記機關(guān)申請辦理房屋權屬轉移登記。
(2)買(mǎi)受人自行委托他人向權屬登記機關(guān)申請辦理房屋權屬轉移登記。
(3)買(mǎi)受人同意委托________________向權屬登記機關(guān)申請辦理房屋權屬轉移登記，委托費用________________元人民幣(大寫(xiě))。
3、買(mǎi)受人未能在經(jīng)濟適用住房交付之日起_______日內取得房屋所有權證書(shū)的，雙方同意按照下列方式處理。
(1)如因出賣(mài)人的責任，買(mǎi)受人有權退房。
買(mǎi)受人退房的，出賣(mài)人應當自退房通知送達之日起____日內退還買(mǎi)受人全部已付款，并按照____________利率付給利息。
買(mǎi)受人不退房的，自買(mǎi)受人應當取得房屋所有權證書(shū)的期限屆滿(mǎn)之次日起至實(shí)際取得房屋所有權證書(shū)之日止，出賣(mài)人按日計算向買(mǎi)受人支付全部已付款萬(wàn)分之_____的違約金。
(2)如因買(mǎi)受人的責任，________________________________________。
(3)__________________________________________________________。
第十八條 共有權益的約定
1、該經(jīng)濟適用住房所在樓棟的屋面使用權歸全體產(chǎn)權人共有。
2、該經(jīng)濟適用住房所在樓棟的外墻面使用權歸全體產(chǎn)權人共有。
3、______________________________________________________________。
4、______________________________________________________________。
第十九條 附屬建筑物、構筑物的約定雙方同意該經(jīng)濟適用住房的地下停車(chē)庫等附屬建筑物、構筑物按照以下第________種方式處理。
1、出賣(mài)人出賣(mài)該經(jīng)濟適用住房時(shí)，該經(jīng)濟適用住房附屬的________、________、________、________隨同該經(jīng)濟適用住房一并轉讓。
2、出賣(mài)人出賣(mài)該經(jīng)濟適用住房時(shí)，經(jīng)濟適用住房附屬的________、________、________、________不隨同該經(jīng)濟適用住房一并轉讓。
第二十條 前期物業(yè)服務(wù)(未成立業(yè)主委員會(huì ))
1、出賣(mài)人依法選聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)為：_____________________，資質(zhì)證號為：_____________________。
2、前期物業(yè)管理期間，物業(yè)服務(wù)收費價(jià)格為_(kāi)_________/月?平方米(建筑面積)。
價(jià)格構成包括物業(yè)區域內保潔費、公共秩序維護費、共用部位共用設施設備日常維護費、綠化養護費、綜合管理費、_________、_________、_________。
地上停車(chē)管理費__________，地下停車(chē)管理費__________。
3、物業(yè)服務(wù)企業(yè)按照第_________種方式收取物業(yè)服務(wù)費。
(1)按照年收取，買(mǎi)受人應當在每年的____月_____日前繳費。
(2)按照半年收取，買(mǎi)受人應當分別在每年的_____月_____日前和_____月_____日前繳費。
(3)按照季收取，買(mǎi)受人應當分別在每年的_____月_____日前、_____月_____日前、_____月_____日前和_____月_____日前繳費。
4、買(mǎi)受人已詳細閱讀前期物業(yè)服務(wù)合同和臨時(shí)管理規約，同意由出賣(mài)人依法選聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)提供前期物業(yè)服務(wù)，遵守臨時(shí)管理規約。
第二十一條 專(zhuān)項維修資金
買(mǎi)受人委托出賣(mài)人代交專(zhuān)項維修資金的，出賣(mài)人應當自買(mǎi)受人接收該經(jīng)濟適用住房之日起_____日內，向買(mǎi)受人提交專(zhuān)項維修資金繳納憑證。
買(mǎi)受人自行繳納專(zhuān)項維修資金的，應當在經(jīng)濟適用住房交付[時(shí)][之日起_____日內]，向物業(yè)管理企業(yè)出示專(zhuān)項維修資金繳納憑證。
第二十二條 經(jīng)濟適用住房再上市交易的承諾
購買(mǎi)經(jīng)濟適用住房不滿(mǎn)5年，不得直接上市交易，因特殊原因確需轉讓的，由產(chǎn)權人向其戶(hù)口所在區(縣)住房保障管理部門(mén)提出申請，由政府按照原價(jià)格并考慮折舊和物價(jià)水平等因素回購。
購買(mǎi)經(jīng)濟適用住房滿(mǎn)5年，可進(jìn)行轉讓?zhuān)崔D讓時(shí)同地段普通商品住房與經(jīng)濟適用住房差價(jià)的一定比例向政府交納收益等價(jià)款，具體比例按有關(guān)文件執行，政府可優(yōu)先回購。
第二十三條 騙購經(jīng)濟適用住房的責任
買(mǎi)受人因隱瞞家庭收入、住房和資產(chǎn)狀況及偽造相關(guān)證明等弄虛作假行為，經(jīng)區縣住房保障管理部門(mén)取消其申請資格的，自收到區縣住房保障管理部門(mén)取消買(mǎi)受人申請資格之日起，出賣(mài)人有權解除合同。
出賣(mài)人解除合同的，買(mǎi)受人按累計已付款的_____%向出賣(mài)人支付違約金。
出賣(mài)人應當自解除合同通知送達之日起天退還全部已付款，并按照利率付給利息。
第二十四條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時(shí)告知另一方當事人，并自不可抗力事件結束之日起日內向另一方當事人提供證明。
第二十五條 爭議解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按照下列第___種方式解決。
1、提交____________仲裁委員會(huì )仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第二十六條 本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。
雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書(shū)面補充協(xié)議進(jìn)行變更或補充，但補充協(xié)議中含有不合理地減輕或免除本合同中約定應當由出賣(mài)人承擔的責任或不合理地加重買(mǎi)受人責任、排除買(mǎi)受人主要權利內容的，仍以本合同為準。
對本合同的解除，應當采用書(shū)面形式。
本合同及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第二十七條 本合同共______頁(yè)，一式______份，具有同等法律效力，其中出賣(mài)人______份，買(mǎi)受人______份，______份，______份。
出賣(mài)人(簽章)：_______________買(mǎi)受人(簽章)：_______________
[法定代表人]：_______________[法定代表人]：_______________
[委托代理人](簽章)：__________[負責人]：___________________
[委托銷(xiāo)售代理機構](簽章)：_____[委托代理人](簽章)：__________
簽訂時(shí)間：____年__月__日簽訂時(shí)間：____年___月__日
簽訂地點(diǎn)：_______________簽訂地點(diǎn)：_______________
商品房交易合同5
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：___________身份證：_____________________住址_________________電話(huà)：_____________
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：___________身份證：____________________住址_________________電話(huà)：_____________
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規的規定，在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上，就房屋買(mǎi)賣(mài)事宜達成如下協(xié)議：
第一條房屋基本情況
(一)賣(mài)方所售房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)坐落為：_________市__________【區(縣)】_____________【小區(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】_________單元_________號(室)。該房屋所在樓層為_(kāi)________層，建筑面積共___________平方米。
第二條房屋權屬情況
(一)該房屋所有權證證號為：________________________。
(二)土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權以________(出讓或劃撥)方式獲得。土地使用權證號為：_____________________，土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年_____月_______日止。乙方應當辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金。
(三)該房屋性質(zhì)為商品房。
(四)該房屋的抵押情況為未設定抵押。
(五)該房屋的租賃情況為賣(mài)方未將該房屋出租。
第三條買(mǎi)賣(mài)雙方通過(guò)___________公司居間介紹(房地產(chǎn)執業(yè)經(jīng)紀人:__________，經(jīng)紀人執業(yè)證書(shū)號：______________ )達成本交易。中介費用為本合同房屋總價(jià)的______%，買(mǎi)賣(mài)雙方各承擔一半中介費，中介費在房屋所有權證過(guò)戶(hù)到買(mǎi)方名下之日支付。無(wú)論任何原因導致本交易未最后完成，已支付的中介費應該全部退還。
第四條成交價(jià)格和付款方式
(一)經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商一致，該房屋成交價(jià)格為：人民幣___________元(小寫(xiě))，___________元整(大寫(xiě))。上述房屋價(jià)格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關(guān)物品和其他與該房屋相關(guān)的所有權利。
(二)買(mǎi)方付款方式如下：
1、本合同簽訂后，買(mǎi)方向賣(mài)方支付全部購房款___________________圓整，(小寫(xiě)________________元整)。賣(mài)方收到購房款以后，必須按照買(mǎi)方要求的時(shí)間、地點(diǎn)配合買(mǎi)方辦理更名過(guò)戶(hù)手續，不得以任何理由推脫，否則買(mǎi)方有權退房，賣(mài)方承擔全部損失和價(jià)款支付之日起每天_____的利息。
第五條權屬轉移登記和戶(hù)口遷出
(一)雙方同意，自本合同簽訂之日起________內，雙方共同向房屋權屬登記部門(mén)申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
(二)如買(mǎi)方未能在房屋權屬登記部門(mén)規定的辦理房屋權屬轉移登記手續的.期限內(最長(cháng)不超過(guò)_____個(gè)月)取得房屋所有權證書(shū)的，買(mǎi)方有權退房，賣(mài)方應當自收到退房通知之日起3日內退還買(mǎi)方全部已付款，并支付每天______利息作為補償。
(三)賣(mài)方應當在該房屋所有權轉移之日起_____日內，向房屋所在地的戶(hù)籍管理機關(guān)辦理完成原有戶(hù)口遷出手續。如賣(mài)方未按期將與本房屋相關(guān)的戶(hù)口遷出的，每逾期一日，賣(mài)方應向買(mǎi)方支付全部已付款萬(wàn)分之_____的違約金。如逾期超過(guò)______日，買(mǎi)方有權解除本合同，賣(mài)方應收到解除通知之日起____日內退還買(mǎi)方全部已付款，并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
第六條房屋產(chǎn)權及具體狀況的承諾
賣(mài)方保證該房屋沒(méi)有產(chǎn)權糾紛，因賣(mài)方原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務(wù)糾紛的，賣(mài)方應支付房?jì)r(jià)總款_________%的違約金，并承擔其他賠償責任。賣(mài)方保證已如實(shí)陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關(guān)關(guān)系，該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給買(mǎi)方。
賣(mài)方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成，對房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。在房屋交付日以前發(fā)生的【物業(yè)管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線(xiàn)電視】【電信】：___________________________費用由賣(mài)方承擔，交付日以后(含當日)發(fā)生的費用由買(mǎi)方承擔。賣(mài)方同意將其繳納的該房屋專(zhuān)項維修資金(公共維修基金)的賬面余額在房屋過(guò)戶(hù)后______日轉移給買(mǎi)方。如賣(mài)方未按期完成專(zhuān)項維修資金過(guò)戶(hù)的，每逾期一日，賣(mài)方應支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之______的違約金。
第七條房屋的交付和驗收
賣(mài)方應當在房屋過(guò)戶(hù)到買(mǎi)方名下后_______日內將該房屋交付給買(mǎi)方。該房屋交付時(shí)，應當履行下列各項手續：
1、賣(mài)方與買(mǎi)方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況進(jìn)行驗收，記錄水、電、氣表的讀數;
2、買(mǎi)賣(mài)雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單上簽字;
3、移交該房屋房門(mén)鑰匙;
4、按本合同規定辦理戶(hù)口遷出手續;
5、本合同規定的相關(guān)費用的支付和房屋專(zhuān)項維修資金的過(guò)戶(hù);
6、本合同規定的其他應完成的事項。
本條規定的各項手續均完成后，才視為該房屋驗收交接完成。
第八條本合同簽訂后，賣(mài)方再將該房屋出賣(mài)給第三人，導致買(mǎi)方不能取得房屋所有權證的，買(mǎi)受人有權解除本合同，賣(mài)方應當自收到解除通知之日起_______日內退還買(mǎi)方全部已付款，并按買(mǎi)方累計已付房?jì)r(jià)款的一倍支付違約金。
第九條稅、費相關(guān)規定
本合同履行過(guò)程中，買(mǎi)賣(mài)雙方應按照國家及地方相關(guān)規定繳納各項稅、費，買(mǎi)賣(mài)雙方承擔稅費的具體約定如下：
1、賣(mài)方需付稅費：
(1)營(yíng)業(yè)稅;
(2)城市建設維護稅;
(3)教育費附加;
(4)印花稅;
(5)個(gè)人所得稅;
(6)土地增值稅;
(7)房地產(chǎn)交易服務(wù)費;
(8)土地使用費。
(9)提前還款短期貸款利息;
(10)提前還款罰息。
2、買(mǎi)方需付稅費：
(1)印花稅;
(2)契稅;
(3)產(chǎn)權登記費;
(4)房地產(chǎn)交易服務(wù)費;
(5)《房地產(chǎn)證》貼花;
3、其他稅費由買(mǎi)賣(mài)雙方各承擔一半：
(1)權籍調查費;
(2)房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同公證費(如有);
(3)評估費;
(4)保險費(如有);
(5)其他(以實(shí)際發(fā)生的稅費為準)因一方不按法律、法規規定繳納相關(guān)稅費導致交易不能繼續進(jìn)行的，其應當向對方支付相當于房?jì)r(jià)總款______%的違約金。
第十條違約責任
一、逾期交房責任
除不可抗力外，賣(mài)方未按本合同第七條約定的期限和條件將該房屋交付買(mǎi)方的，按照如下規定處理。
1、逾期在______日之內，自第七條約定的交付期限屆滿(mǎn)之次日起至實(shí)際交付之日止，賣(mài)方應按日計算向買(mǎi)方支付已交付房?jì)r(jià)款萬(wàn)分之_______的違約金，并于該房屋實(shí)際交付之日起______日內向買(mǎi)方支付違約金，合同繼續履行;
(2)逾期超過(guò)_______日后，買(mǎi)方有權退房。買(mǎi)方退房的，賣(mài)方應當自收到退房通知之日起____日內退還全部已付款，并按照買(mǎi)方全部已付款的_______%向買(mǎi)方支付違約金。
二、逾期付款責任
買(mǎi)方未按照第四條約定的時(shí)間付款的，按照以下規定處理：
1、逾期在_____日之內，自約定的應付款期限屆滿(mǎn)之次日起至實(shí)際支付應付款之日止，買(mǎi)方按日計算向賣(mài)方支付逾期應付款萬(wàn)分之____的違約金，并于實(shí)際支付應付款之日起______日內向賣(mài)方支付違約金，合同繼續履行;
(2)逾期超過(guò)______日后，賣(mài)方有權解除合同。賣(mài)方解除合同的，買(mǎi)方應當自解除合同通知送達之日起_______日內按照逾期應付款的_____%向賣(mài)方支付違約金，并由賣(mài)方退還買(mǎi)方全部已付款。
第十一條不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時(shí)告知另一方當事人，并自不可抗力事件結束之日起______日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風(fēng)險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買(mǎi)方。
第十二條爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，依法向房屋所在地人民法院起訴;第十三條本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書(shū)面補充協(xié)議進(jìn)行變更或補充。對本合同的解除，應當采用書(shū)面形式。本合同補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
商品房交易合同6
賣(mài)方(甲方)：_______________
身份證號碼：________________________
買(mǎi)方(乙方)：_______________
身份證號碼：________________________
根據我國現行法律、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條
乙方同意購買(mǎi)甲方擁有的座落在______市______區______街道______號房產(chǎn)住宅，建筑面積為_(kāi)_____平方米。(詳見(jiàn)土地房屋權證第______號)。該房房齡______年。
第二條買(mǎi)賣(mài)雙方在簽訂了房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同及乙方付甲方全部購房款后，應立即到房屋所在區的房地產(chǎn)交易中心辦理產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續。
第三條付款時(shí)間與辦法：乙方同意在本合同簽訂當日一次性(或______次)向甲方支付全部購房款，共計人民幣
______元整。約定付款之后在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費，辦理房屋產(chǎn)權過(guò)戶(hù)手續。
第四條交房時(shí)間和交房條件：交房時(shí)間。在收房時(shí)，必須確認甲方已結清水電、煤氣、電話(huà)、電視、寬帶、物業(yè)管理費等費用。甲方需將房屋鑰匙交與乙方。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規，并按規定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易產(chǎn)生的.一切稅費由______方承擔。
第六條違約責任本合同經(jīng)雙方簽章后生效，并對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方愿承擔違約責任，并賠償利益受損方的相關(guān)經(jīng)濟損失。
第七條權利保證約定第九條本合同一式______份。甲方產(chǎn)權人______份，乙方______份。
第八條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方可通過(guò)協(xié)商、訴訟方式解決。
第九條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十條雙方約定的其他事項：甲方應協(xié)助乙方辦理更名手續，如物業(yè)維修基金、水費，電費，煤氣，有線(xiàn)電視，電話(huà)，寬帶等的過(guò)戶(hù)問(wèn)題，由此產(chǎn)生的費用由乙方負責。
甲方(簽字)：________________________乙方(簽字)：________________________
地址：_______________市_________區______街道______號
地址：____________市______區______街道______號
聯(lián)系方式：__________________聯(lián)系方式：_______________
日期：____________年______月______日日期：____________年______月______日
商品房交易合同7
出賣(mài)人：______________房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
買(mǎi)受人：___（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據《民法典》、《城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，乙方自愿購買(mǎi)甲方位于_______區的商品房。為明確雙方責任，訂立此合同，供雙方遵照執行。
第一條：商品房的基本情況
商品房位于榆林市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區，_______房地產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)的綜合樓 _______單元_______號，建筑面積為_(kāi)______平方米。
第二條：商品房的售價(jià)及支付辦法
1、商品房售價(jià)：乙方確定所購買(mǎi)的商品房屬住宅樓的第
層，每平方米售價(jià) _______元，房屋共計人民幣（大寫(xiě)_______ 。
2、支付辦法：在合同簽訂之日起十日內，乙方首付商品房總價(jià)的_______%，計人民幣 元；第二次交款期限六十日，即在_______月_______日前交房?jì)r(jià)的_______%，余款在甲方為乙方辦理完畢產(chǎn)權證時(shí)一次交清。每次付款時(shí)間不得超出合同規定時(shí)間的五天，如乙方超出時(shí)限，甲方需按日加收應交房款_______%的滯納金，若時(shí)間超過(guò)一個(gè)月，視為乙方違約，經(jīng)甲方通知乙方后甲方有權單方解除合同。乙方按售房款的_______%作為對甲方的違約損失補償。
第三條：產(chǎn)權證的辦理
房屋產(chǎn)權證由甲方負責辦理至乙方名下。土地使用權為共有，所辦理
房屋產(chǎn)權證的契稅及相關(guān)費用按國家規定分別由甲、乙承擔。
第四條：商品房的'交產(chǎn)及物業(yè)管理
1、商品房交產(chǎn)：甲方于__年______月 日將商品房交會(huì )乙方使用，若乙方接到通知十日內不能接管時(shí)，按商品房售房?jì)r(jià)款的千分之三，按日計取管費；若甲方按時(shí)不能交房時(shí)，按商品房售價(jià)款的千分之三，按日計扣違約金。
2、管理費用：乙方所購商品房的水、暖、電、天然氣、電話(huà)等一切設施的上戶(hù)費及其他管理費用，均由乙方按各行業(yè)的管理規定及一時(shí)繳納，并辦理相關(guān)手續。確需甲方出面時(shí)，由乙方出資甲方統一辦理或建設。
第五條：保修范圍及期限
按建筑規范要求，建筑物各部位出現的質(zhì)量問(wèn)題由甲方負責維修并承擔一切費用，保修期為一年。保修內容不包括乙方提出的改建部分或由于乙方裝修不當、破壞結構所造成的損失。
第六條：本合同經(jīng)雙方代表人簽字、蓋章后生效。
第七條：合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商形成書(shū)面補充條款，補充條款與本合同條款具有同等效力。
第八條：本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份，甲方存檔一份
甲 方（蓋章） ___乙 方（簽章）___
法定代表人：（蓋章）___
______年______月______日
商品房交易合同8
出賣(mài)人：_________________________________________________________
注冊地址：_______________________________________________________
項目地址：
營(yíng)業(yè)執照注冊號：_________________________________________________
企業(yè)資質(zhì)證書(shū)號：_________________________________________________
法定代表人：____________________聯(lián)系電話(huà)：_______________________
郵政編碼：_______________________________________________________
買(mǎi)受人：________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名：__________________國籍______________
【身份證】【護照】【營(yíng)業(yè)執照注冊號】_______________________
常住地址：________________________________________________________
郵政編碼：______________________聯(lián)系電話(huà)：______________________
【委托代理人】姓名：____________________國籍：_____________
常住地址：________________________________________________________
郵政編碼：______________________聯(lián)系電話(huà)：________________________
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，買(mǎi)受人和出賣(mài)人在平等、自愿、公平守信的＇原則上就買(mǎi)賣(mài)商品房達成如下協(xié)議：
第一條
出賣(mài)人以___________方式取得位于__________，編號為_(kāi)__________的地塊的土地使用權�！就恋厥褂脵喑鲎尯贤枴俊就恋厥褂脵鄤潛芘鷾饰募枴俊緞潛芡恋厥褂脵噢D讓批準文件號】為_(kāi)_____________________。
該地塊土地面積為_(kāi)__________，規劃用途為_(kāi)__________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣(mài)人經(jīng)批準，在上述地塊上建設商品房，【現定名】___________。建設工程規劃許可證號為_(kāi)__________，施工許可證號為_(kāi)__________。
____________________________________________________________________。
第二條
買(mǎi)受人購買(mǎi)的商品房（以下簡(jiǎn)稱(chēng)商品房）為本合同第一條規定的項目中的`：
第______區______幢層_________號房，產(chǎn)權面積暫定為_(kāi)________㎡（實(shí)際面積以驗收前房管局實(shí)測面積為準）。該商品房的用途為_(kāi)________。
第三條
出賣(mài)人與買(mǎi)受人約定按下述方式結算該商品房?jì)r(jià)款：
1、按建筑面積計算，該商品房單價(jià)為（￥）______元/平方米，總金額（￥）_____仟_____佰_____拾_____萬(wàn)_____千_____佰_____拾_____元整（小寫(xiě)：元）。出賣(mài)人與買(mǎi)受人必須按照以下方式付款：
�。�1）、買(mǎi)受人認購簽訂合同后_____天內交總房?jì)r(jià)的_____%；
�。�2）、買(mǎi)受人主體結頂交納總房?jì)r(jià)的____%；
�。�3）、買(mǎi)受人竣工驗收后交納總房?jì)r(jià)的____%；
�。�4）、買(mǎi)受人剩余的____%房款在出賣(mài)人辦理產(chǎn)權登記時(shí)一并結清；
�。�5）、買(mǎi)受人交定金報名后不認購的，出賣(mài)人在____天內退回報名押金（不計利息）；
第四條
簽訂合同后，____天內不交購房款的，出賣(mài)人收取購房者的滯納金（____天內月息____分），超過(guò)____天的視購房者自動(dòng)放棄，合同作廢，定金由公司沒(méi)收；
第五條
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以提交溫州市仲裁委員會(huì )仲裁或依法向產(chǎn)權所在地人民法院起訴。
第六條
本合同為認購合同，在辦理產(chǎn)權登記前需簽訂最終購房合同。未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議，協(xié)議具有同等法律效力。
第七條
合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同內，空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等效力。
第八條
本合同共______頁(yè)，一式______份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：
出賣(mài)人______份，買(mǎi)受人______份，______份，____________份。
第九條
本合同自雙方簽訂之日起生效。
出賣(mài)人（簽章）：_________ 買(mǎi)受人（簽章）：_________
【法定代表人】： _________【法定代表人】：_________
【委托代理人】： _________【委托代理人】：_________
�。ê炚拢篲________ （簽章）：_________
________年______月____日
________年______月____日
簽于：_________
簽于：_________
商品房交易合同9
出賣(mài)人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：______________________________
法定代表人：______________________________________
聯(lián)系電話(huà)：________________________________________
注冊地址：________________________________________
郵政編碼：________________________________________
營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________________________
開(kāi)戶(hù)行：__________________________________________
帳號：___________________________________________
委托代理人（房地產(chǎn)經(jīng)紀機構）：__________________________
法定代表人：______________________________________
聯(lián)系電話(huà)：________________________________________
注冊地址：________________________________________
郵政編碼：________________________________________
營(yíng)業(yè)執照號碼：_____________________________________
房地產(chǎn)經(jīng)紀機構資格證書(shū)編號：__________________________
開(kāi)戶(hù)行：__________________________________________
帳號：___________________________________________
買(mǎi)受人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：_______________________________
國籍/法定代表人：___________________________________
身份證（護照）/營(yíng)業(yè)執照號碼：___________________________
地址：___________________________________________
郵政編碼：________________________________________
聯(lián)系電話(huà)：________________________________________
委托代理人：_______________________________________
國籍/法定代表人：___________________________________
身份證（護照）/營(yíng)業(yè)執照號碼：___________________________
地址：____________________________________________
郵政編碼：_________________________________________
聯(lián)系電話(huà)：_________________________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用、守法的原則，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下條款：
第一條商品房情況
該商品房銷(xiāo)售許可證號：_____________________商品房座落：_______區、縣________________路、道、街__________________________。
設計用途_____，建筑結構_____，建筑層數為_(kāi)____層。
建筑面積_____平方米，其中：套內建筑面積_____平方米，公共部分分攤建筑面積_________平方米。
商品房土地來(lái)源為：________。
以出讓方式取得土地使用權的，土地使用年限為_(kāi)______年，自____年____月____日至______年______月______日止。
第二條商品房?jì)r(jià)款
商品房銷(xiāo)售按建筑面積計算，每平方米價(jià)格為_(kāi)__________元（幣種：___），價(jià)款為_(kāi)______元，計_____（大寫(xiě)）。
第三條商品房交付日期
商品房竣工，經(jīng)驗收合格后，方可交付；未經(jīng)驗收或驗收不合格的，不得交付。
甲方于_____年____月____日前，將商品房交付乙方。
如遇不可抗力，不能履行合同，雙方同意按下列第____種方式處理。
1、變更合同。
2、解除合同。
第四條乙方付款形式及付款時(shí)間
乙方按下列第__種形式付款：
1、一次性付款；
2、分期付款；
3、其他方式。
第五條甲方逾期交付商品房的處理
除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三條約定日期交付商品房，逾期在_____日內的，乙方有權向甲方追究已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。
如超過(guò)上述約定期限的，乙方有權按照下述的第_______種約定，追究甲方違約責任。
1、合同繼續履行。
甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。
此外，甲方還應每日按商品房?jì)r(jià)款的萬(wàn)分之_____向乙方支付違約金。
2、解除合同。
甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。
此外，甲方還應每日按商品房?jì)r(jià)款的萬(wàn)分之_____向乙方支付違約金。
乙方的實(shí)際損失超過(guò)甲方支付的違約金時(shí)，甲方還應承擔賠償責任。
第六條乙方逾期付款的處理
乙方如未按本合同第四條約定日期付款，逾期在_______日內的，甲方有權追究乙方逾期付款及其利息，利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實(shí)際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。
如超過(guò)上述約定期限的，甲方有權按照下述的第_______種約定，追究乙方違約責任。
1、合同繼續履行。
乙方應支付逾期付款及其利息，利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實(shí)際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。
此外，乙方還應每日按商品房?jì)r(jià)款的萬(wàn)分之_____向甲方支付違約金。
2、解除合同。
乙方應按商品房?jì)r(jià)款的萬(wàn)分之_____向甲方支付違約金。
第七條商品房建筑面積與銷(xiāo)售建筑面積差異的處理
商品房建筑面積以房屋所有權證記載面積為法定依據。
商品房建筑面積與甲方銷(xiāo)售面積差異不超過(guò)±3%（包括±3%）的，每平方米價(jià)格保持不變，商品房?jì)r(jià)款按商品房建筑面積與銷(xiāo)售面積的`差異多退少補。
第八條商品房質(zhì)量及保修責任
甲方交付的商品房的質(zhì)量和設備等應符合國家有關(guān)規定和甲方的承諾，未達到國家規定標準和承諾的，甲方應承擔責任。
在乙方正常情況下，甲方應按照《____市商品房住宅質(zhì)量保證書(shū)》的規定履行保修責任。
因乙方擅自拆改造成損壞的，甲方不承擔責任。
第九條商品房配套設施運行的約定
下列配套設施運行日期約定如下：
1、上水___________________________；
2、下水___________________________；
3、供電___________________________；
4、燃氣（氣源種類(lèi)）___________________；
5、暖氣___________________________。
上述配套設施未按約定日期運行的，甲方應在____日內采取撲救措施，并賠償乙方損失；超過(guò)上述約定期限的，甲方應賠償損失，并且每項還應按商品房?jì)r(jià)款的______%向乙方支付違約金。
第十條商品房設計變更的約定
甲方未征得乙方同意，不得擅自變更商品房的房屋設計和環(huán)境布局。
確需變更的，甲方應自設計變更方案確定之日起_____日內與乙方協(xié)商。
乙方同意變更的，雙方訂立補充合同。
乙方不同意變更，或甲方擅自變更的，乙方有權解除合同。
解除合同的，甲方應退還乙方已付款、支付已付款的利息，利息自乙方付款之外，甲方還應按商品房?jì)r(jià)款的______%向乙方支付違約金。
第十一條商品房交接
商品房交付時(shí)，甲方應書(shū)面通知乙方辦理商品房交接手續，提供《天津市商品住宅質(zhì)量保證書(shū)》和《天津市商品住宅使用說(shuō)明書(shū)》，交接房屋鑰匙。
第十二條商品房產(chǎn)權登記
商品房竣工驗收合格后，甲方須在30日內辦理房屋所有權初始登記。
初始登記完畢后，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋所有權轉移登記。
甲方未按時(shí)辦理房屋所有權初始登記或未協(xié)助乙方辦理房屋所有權轉移登記，給乙方造成損失的，甲方應承擔責任。
第十三條物業(yè)管理
關(guān)于物業(yè)管理的服務(wù)內容和收費標準等，按有關(guān)規定由乙方與物業(yè)管理企業(yè)訂立物業(yè)管理合同。
第十四條產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛的約定
甲方保證在交付商品房時(shí)，無(wú)產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛。
如存在產(chǎn)權糾紛和債權債務(wù)糾紛，由甲方承擔全部責任。
第十五條爭議處理
本合同發(fā)生爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決。
協(xié)商不成時(shí)，按下列第____種方式處理：
1、向_____________仲裁委員會(huì )申請仲裁；
2、向人民法院提起訴訟。
第十六條合同補充
本合同未盡事宜，甲乙雙方另行訂立補充合同。
補充合同為本合同不可分割的部分，具有同等效力。
第十七條合同份數
本合同連同補充合同共五份，甲、乙雙方各執一份，備案機關(guān)存留一份，其他二份備用，具有同等效力。
第十八條合同生效
本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
當事人另有約定的，按照其約定。
甲方：_____________________乙方：____________________
委托代理人：________________委托代理人：________________
簽訂時(shí)間：_____年____月____日簽訂時(shí)間：_____年____月____日
商品房交易合同10
甲方：___________
身份證號碼：_____
乙方：___________
身份證號碼：_____
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執行。
第一條、乙方同意購買(mǎi)甲方擁有的座落在____省____縣____擁有的房產(chǎn)，建筑面積為_(kāi)___平方米。，另附帶____號車(chē)庫面積為_(kāi)___平方米。
第二條、上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為：總價(jià)____元整，乙方于本合同簽訂當日內一次性付清房款給甲方。甲方應于收到乙方全額房款之日起當天內將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用。
第三條、甲方需在房產(chǎn)證滿(mǎn)五年之日起的3個(gè)月內配合乙方辦理完過(guò)戶(hù)手續，過(guò)戶(hù)產(chǎn)生的一切費用乙方承擔。
第四條、違約責任：甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書(shū)面通知甲方，甲方應在三日內將乙方的.已付款不記利息返還給乙方，但購房定金___元歸甲方所有。若甲方中途違約，應書(shū)面通知乙方，并自違約之日起三日內將已付款及相應銀行利息返還給乙方，同時(shí)支付乙方違約金___圓整。
第五條、本合同一式兩份。甲乙雙方各執一份。在履約過(guò)程中發(fā)生的爭議，雙方可通過(guò)協(xié)商、訴訟方式解決。
第六條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
出賣(mài)方：____________購買(mǎi)方：____________
簽訂日期：__年__月__日簽訂日期：__年__月__日
商品房交易合同11
出賣(mài)方：________________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受方：________________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲、乙雙方本著(zhù)平等、自愿的原則，同意就下列事項訂立本《商品房認購協(xié)議書(shū)》，以資甲、乙雙方共同遵守：
一、乙方認購甲方開(kāi)發(fā)的位于________________________住宅小區：
1.商品住宅：______號樓______座______號，建筑面積______平方米。
2.商鋪：______號樓______號，建筑面積______平方米。
3.車(chē)位：______號,建筑面積______平方米。
二、上述房屋的價(jià)格
1.商品住宅：人民幣每平方米______元，合計人民幣：____________元。優(yōu)惠價(jià)為_(kāi)___________，實(shí)際成交價(jià)格為人民幣：____________元。
2.商鋪：人民幣每平方米____________元，合計人民幣：____________元。優(yōu)惠價(jià)為_(kāi)___________，實(shí)際成交價(jià)格為人民幣：______元。
3.車(chē)位：人民幣每間______元，合計人民幣：______元。
以上______項合計人民幣：______元：__________萬(wàn)元整。
三、乙方應于簽訂本協(xié)議書(shū)的同時(shí)向甲方交付簽約定金人民幣______萬(wàn)元整。甲方另開(kāi)《收款收據》。
四、乙方選擇的付款方式
1.一次性付款：乙方須在簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》的同時(shí)，一次性付清購房款。
2.分期付款：
首期付款：乙方須在簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》時(shí)交付總房?jì)r(jià)款的______%，計人民幣______元。
第二期付款：乙方須于簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》后______天以?xún)�，交付總房�(jì)r(jià)款______%，計人民幣______元。
第三期付款：乙方須于簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》后______天以?xún)�，交付總房�(jì)r(jià)款______%，計人民幣______元。
第四期付款：乙方必須在《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》約定的交房時(shí)間之前十天付清余款，即人民幣：____________元，乙方付清余款后，方可辦理房屋交接手續，甲方通知延期交房的，交款時(shí)間順延。
3.銀行按揭：
乙方在簽訂本協(xié)議書(shū)時(shí)已充分了解個(gè)人辦理銀行按揭貸款應具備的條件。
乙方須在簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》時(shí)，交付不低于總房?jì)r(jià)款的______%作為首期付款，計人民幣______元，余額計人民幣______元，由乙方向銀行辦理個(gè)人銀行住房貸款。
按揭的具體手續按貸款銀行有關(guān)規定辦理。
五、乙方在簽訂本協(xié)議書(shū)時(shí)已仔細閱讀了甲方提供的《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》、《商品買(mǎi)賣(mài)合同補充協(xié)議》、《前期物業(yè)服務(wù)合同》及《業(yè)主臨時(shí)公約》，完全清楚合同內容并予以接受。
六、乙方應在簽訂本協(xié)議書(shū)之次日起______日內主動(dòng)到____________售樓部與甲方簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》、《商品房買(mǎi)賣(mài)合同補充協(xié)議》及簽署《業(yè)主臨時(shí)公約》。甲方可以另行指定簽約地點(diǎn)。
七、乙方前來(lái)簽訂上述合同等法律文件時(shí)，應當攜帶下述證照及文件：
個(gè)人購房的，須持本人身份證及本協(xié)議書(shū);
委托他人代購房產(chǎn)的，代理人須另持購房人簽署的授權委托書(shū)和本人身份證;
單位購房的，須持單位證明、法定代表人證書(shū)及本協(xié)議書(shū)，經(jīng)辦人不是該單位法定代表人的，須持該單位授權委托書(shū)及經(jīng)辦人的身份證。
八、非因甲方原因，乙方在本協(xié)議書(shū)第六條約定的期限內未與甲方簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》、《商品房買(mǎi)賣(mài)合同補充協(xié)議》及簽署《業(yè)主臨時(shí)公約》并交納相應的'購房款的，視為乙方不履行本協(xié)議并自動(dòng)放棄該套物業(yè)的認購權，甲方有權將乙方原認購的物業(yè)轉售他人，乙方無(wú)權收回所交定金。
九、如甲方在本協(xié)議約定的期限內，未經(jīng)乙方同意而將乙方認出購的上述物業(yè)另售他人的，雙方的認購關(guān)系即行解除，甲方應雙倍返還乙方所交定金，不承擔其他賠償責任。
十、雙方簽訂商品房買(mǎi)賣(mài)合同等法律文書(shū)后，簽約定金即轉為履約定金。
十一、本協(xié)議書(shū)所有手書(shū)之數據、文字內容均已經(jīng)乙方核對無(wú)誤。
十二、本協(xié)議書(shū)自雙方簽字后生效。
十三、本協(xié)議書(shū)一式叁份，甲方貳份，乙方一份。
甲方：____________
電話(huà)：________
____年____月____日
乙方：____________
電話(huà)：________
____年____月____日
【商品房交易合同】相關(guān)文章：
商品房交易合同11-04
商品房買(mǎi)賣(mài)交易合同12-16
商品房現房交易合同03-08
商品房交易合同7篇12-19
二手商品房交易合同03-08
房產(chǎn)商品房交易買(mǎi)賣(mài)合同02-26
商品房交易合同范本（通用6篇）11-04