施工协议书

时间：2022-05-03 15:28:26 施工协议书

关于施工协议书模板合集9篇

　　在现在的社会生活中，我们用到协议的地方越来越多，签订协议后则有法可依，有据可寻。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的施工协议书9篇，欢迎阅读与收藏。

关于施工协议书模板合集9篇

施工协议书篇1

　　施工方（简称甲方）：

　　发包方（简称乙方）：

　　经友好协商，就甲方承包乙方人工井开挖施工事宜达成如下事宜：

　　一、甲方应具备开挖水井的资质和经验，自备开挖工具和工人队伍，遵守当地社会秩序，安全生产。

　　二、乙方提供给甲方住宿、就餐和施工条件（如电源等）方面的便利，协助甲方做好挖井的施工工作。

　　三、本合同协议于马亮设施大棚基地开挖口水井，水井深度米，直径米。为结构水井。

　　四、采取下列方式：

　　1、包工包料，元/口。

　　2、乙方采购材料，甲方负责施工，施工费为/口。井口之外的建设和设施由乙方采购，甲方安装。

　　五、其他附属设施、设备安装约定如下：。

　　六、甲方负责安全生产，完全承担施工过程中非乙方原因造成的一切损失，包括水井、工具、人员的安全责任等。

　　七、合同签署之日，乙方预付元给甲方作为定金，其余款项待完工后验收无误，一次性支付完毕。

　　八、本协议一式两份，双方各保留一份。

　　九、验收完毕，双方无异议，则结算完款项，本合同自动终止。

　　甲方：乙方：

　　日期：签署地点：

施工协议书篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保证本工程安全生产、文明施工、质量、进度和各项施工的顺利进行，依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则，甲方将工程的墙、地砖铺贴工作承包给乙方。为了明确甲乙双方的责权利和义务，经甲乙双方协商一致，订立本合同，以资共同遵守。具体条款如下：

　　一、承包内容及单价

　　（1）公共部位800×800地砖元/㎡；

　　（2）一般房间600×600地砖元/㎡；

　　（3）屋面广场砖元/㎡；

　　（4）卫生间地砖元/㎡；

　　（5）踢脚线元/m；

　　（6）电梯前室及卫生间墙面元/㎡，电梯前室墙面用AB胶贴；

　　（7）楼梯踏步元/踏；

　　本单价包括各种工具费用；成品保护费用；铺贴所用砂浆的生产、运输，基层的处理工作的费用；原材料的运输费用；各种劳动防护用品费用；职工差旅费用等各种补助。乙方不得以任何理由对零星项目甩项或故意拖延工期。否则，甲方有权请其他施工队伍进场施工，并按照3倍合同价款从乙方完成合同价款中扣除工程款。

　　二、质量要求

　　1、乙方保证按照设计要求、现行有关标准、技术规程规定和甲方关于本工程铺贴工程要求施工，严禁违规违章施工，否则，由于乙方原因造成的质量问题和产生的影响、损失，全部由乙方自行负责承担，甲方将视工程受损失和施工延误情况，有权单方面对乙方作出经济处罚和损失补偿。

　　2、本工程乙方施工质量必须达到设计、规范和质量检验评定标准的合格要求。

　　3、如属乙方原因质量未能达到质量检验评定标准合格的要求，则按本合同单价扣除每平方米5元进行处罚。且乙方负责对质量达不到项目部的标准要求的部份进行整改，由此产生的所有损失由乙方承担。

　　三、施工工期：年月日至年月日

　　四、付款方式

　　五、乙方职责

　　1、服从甲方的施工指挥和管理，确保本工程墙、地砖工程的施工质量、进度、安全生产、文明施工和环境卫生。

　　2、服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理，如有打骂管理人员的行为，视情节每次处罚1000~5000元；不得打架斗殴，否则对当事人双方负责人每次处以500元处罚。

　　3、负责工程相关施工机具、清理和人员调配，乙方保证进场的施工机具、运输工具、人员能满足甲方有关本工程施工和管理的要求，乙方现场施工作业管理人员必须满足本工程施工和甲方管理的要求。

　　4、乙方在施工中必须严格按照现行有关标准、规程和甲方要求进行规范化施工，确保施工质量。如由于乙方原因造成本工程施工质量问题，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，所有产生的一切施工责任、施工延误、经济损失和施工增加费用，均由乙方承担。

　　5、乙方在施工中应严格按照现行有关标准、规程和甲方要求进行安全生产、文明施工管理，自觉遵守现行有关的安全生产、文明施工的操作规程。本工种的作业人员必须具备良好的安全自我保护意识，确保安全生产、文明施工。如由于乙方违章违规指挥、管理和施工作业，发生施工安全事故和其他施工事故，由此产生的一切责任和施工延误、经济损失和施工增加费用均由乙方自行承担。

　　6、本工程现场各工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

　　六、其他

　　1、本合同未尽事项或施工中有争议，双方协商解决。

　　2、本合同双方经济责任人签字或盖章后即生效，工程承包范围内工作内容完成、工程款结清后自动失效。

　　3、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

施工协议书篇3

　　甲方：_________(以下简称甲方)

　　乙方：_________(以下简称乙方)

　　根据《_________省高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》等相关法律法规的规定，现就乙方在_________省高速公路施工作业安全一事达成如下协议：

　　1、此协议所称施工安全范围包括施工车辆、施工人员、施工机具等设施安全。

　　2、乙方应确保在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日的有效施工期间内在_________高速公路_________方向_________公里进行安全施工作业。

　　3、经标志核检合格的施工单位，乙方应按照《补充规定》中的相关规定，向甲方提供书面申报材料，并保证提供的施工车辆及现场安全标志符合有关技术指标。保证提供材料真实有效，如有不符，甲方有权不予发放《车辆上路施工许可证》。

　　4、乙方应设有负责安全、文明施工的专职管理人员，定期检查，发现问题及时整改;对甲方等监督单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真执行。

　　5、乙方施工现场安全标志摆放方式和间距，应严格按照《_________省高速公路养护施工作业管理规定》的补充规定中的相关规定进行现场维护。

　　6、乙方施工车辆应自觉遵守交通安全法规，不得违章行驶，严禁在高速公路上随意调头、逆行。确需调头、逆行时应安排一名专职安全员指挥，并设置专用的安全标志。

　　7、乙方施工车辆到达施工现场后，应将施工车辆停放置施工作业区内指定地点，不允许随意停靠，影响其它车辆正常通行。

　　8、乙方施工期间，施工车辆必须开启作业标志灯及双闪示警灯(在作业区内作业除外)。

　　9、乙方施工作业区应为施工车辆提供安全进、出口，并设有专人负责。施工车辆进出作业区时，应当注意观察并避让其它过往车辆。

　　10、乙方必须遵守高速公路中央隔离带与防护栏的使用规定，施工期间如需开启，必须按审批程序，进行逐级审批，经指挥调度中心审批后，按相应程序进行开启或使用。

　　11、乙方施工材料、机具、设备等应按照有关规定摆放整齐、有序，不得零乱堆放，影响道路安全畅通。

　　12、乙方负责施工作业区环境卫生，及时清除施工垃圾，不得随意倾倒施工废物，确保路容路貌整洁。

　　13、乙方施工作业区内长、大型设备进行施工作业时，应保证吊钩、传送带等悬出部分不能伸出作业区，不得影响其他车辆正常通行。

　　14、乙方作业区与车道之间应按照《_________省高速公路养护施工作业管理规定》中的相关规定，采取安全隔离措施。

　　15、乙方施工作业现场夜间不能撤离的，施工单位应按照《_________省高速公路养护施工作业管理规定》中的相关规定，采取安全保障措施。

　　16、乙方施工人员必须在封闭区域内进行施工作业操作，应统一着施工作业服(安全员着反光背心)。施工人员不得横跨、穿行高速公路，严禁在路上拦截、搭乘其它过往车辆。

　　17、乙方施工车辆进出省内高速公路时，必须按照《车辆上路施工许可证》、《高速公路施工车辆通行证》中规定的有效时间及规定收费站出入，不得私自随意更改;未按照指定收费站及有效时间通行高速公路则正常缴纳通行费。

　　18、乙方在高速公路施工作业中，接受高速公路管理部门的检查与监督。检查中若发现安全隐患，将无条件接受高速公路主管部门的处理。

　　19、乙方未按照《_________省高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》要求施工作业、使用中央活动护拦而引发安全责任事故，将承担一切事故责任。

　　20、本协议一式三份，双方各持一份，施工作业现场备案一份。

　　21、本协议双方签字后生效。

　　甲方：_________省高速公路指挥调度中心乙方：_________(签章)

　　(签章)法定代表人：_________

　　委托授权人签名：_________或委托授权人签名：_________

　　签订时间：_________年___月___日签订时间：_________年___月___日

　　协议签订地：_________协议签订地：_________

施工协议书篇4

　　施工现场临时用电协议书

　　承包单位(以下简称甲方):

　　分包单位(以下简称乙方):

　　工程名称:

　　工程地点:

　　为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针和国家的有关政策法规，保障施工现场的用电安全，依据《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—20xx的要求，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—20xx的要求以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定，结合施工现场的实际情况，甲乙双方经协商达成一致，订立本协议。协议双方须共同信守，严格履行。

　　一、甲方职责

　　1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育，施工过程中发现违章用电及隐患，甲方有权责令乙方停止作业并及时整改。

　　2、

　　3、需要停电时，甲方应在停电前及时通知乙方。甲方应制定现场用电管理制度，作业前甲方负责施工现场临时用电安全技术交底。

　　二、乙方职责

　　1、

　　2、严格执行三相五线制TN--S系统，三级配电两极保护。电气操作人员必须执行和遵守北京市的安全用电技术规范标准指导施工。电气操作人员必须持有效证件持证上岗，非专业人

　　员严禁拆除、修理用电设备。

　　3、操作人员严格遵守甲方所制定的施工现场安全用电管理制度、规定及施工用电安全技术交底。

　　4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及共用电设备，如需要必须有专业电工进行操作。

　　5、乙方在使用手持电动工具时，必须使用Ⅱ类绝缘的电动工具，严禁小插板串接使用，应使用移动开关箱。使用中电源线要求无接头、无破损，应使用专用铜芯护套软电缆。

　　6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯，在特殊场所应适用手把灯，必须采用36V以下的低压灯。

　　7、使用电焊机是必须穿戴好防触电的.防护用品。现场使用的电焊机要求有二次漏电保护装置方可现场使用。一次线和二次线不得有破损和接头。

　　8、施工现场的配电箱、开关箱应配置两处漏电保护，漏电动作电流不大于30毫安，额定漏电动作时间不应大于0.1秒。潮湿场所使用的电器漏电开关应适用漏电电流不大于15毫安。配电箱内设置必须完好无损、安装牢固（固定箱箱中据地1.5米。移动开关箱箱中0.6至0.8米）、导线接头包扎严密，绝缘良好，压线无松动。箱内各支路标明用途要明确，箱配锁并有专人负责。配电箱周围不得堆放杂物。

　　9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格品，严禁使用假冒伪劣产品。主要电气产品必须经过国家专业检测机关认证。

　　10、发生临时用电系统安全隐患或问题后，乙方应立即向甲方报告，需要甲方提供电源停电配合的，提前向甲方申请，经甲方同意后由甲方人员完成。

　　11、因乙方违反有关规定、规范标准及本协议所引发的电气灾害事故、造成经济损失或人员伤害的，一切责任和经济损失均由乙方承担。

　　12、以上条款望双方共同遵守、严格执行，本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。

　　甲方名称：乙方名称：

　　负责人：负责人：

　　年月日年月日

施工协议书篇5

　　发包人：____________

　　居民身份证号码：____________联系电话：____________

　　通讯地址：____________

　　承包人：____________

　　(承包人为建筑施工企业的填写以下内容)

　　通讯地址：____________

　　邮政编码：____________联系电话：____________

　　统一社会信用代码：____________企业资质证书号：____________

　　法定代表人：____________联系电话：____________

　　委托代理人：____________联系电话：____________

　　(承包人为农村建筑工匠的填写以下内容)

　　居民身份证号码：____________联系电话：____________

　　通讯地址：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》《浙江省农村住房建设管理办法》以及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就低层农村住房建设(以下简称建房)施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、建房概况

　　1.建房地点：

　　2.建房规模：____________层，总建筑面积____________㎡;结构形式(在□中以划√方式选定，只能选择一项)：□框架结构;□砖混结构;□木结构;□其他___________________________。

　　3.宅基地用地批准文件文号：____________;乡村建设规划许可证(建设工程规划许可证)证号：____________。

　　二、承包内容和方式

　　1.承包人按照发包人提供的设计图纸，承担以下内容的施工(在□中以划√方式选定，可以选择多项)：□地基基础;□主体结构;□电气管线;□给排水管道;□化粪池工程;□其他____________。

　　2.承包方式(在□中以划√方式选定，只能选择一项)：□包工包料;□包清工;□部分承包;□其他____________。建筑材料、建筑构(配)件和设备除附件预算清单中注明由发包人提供的外，均由承包人提供。

　　三、合同工期

　　计划开工日期：____年____月____日;计划竣工日期：____年____月____日。工期总日历天数：____天。

　　四、价款支付和费用承担

　　1.总价款：人民币(大写)____(元)，价款构成详见附件预算清单。经双方协商一致变更施工内容的，变更部分的费用按实增减。

　　2.发包人按照以下约定向承包人支付合同价款(在□中以划√方式选定，只能选择一项)：

　　□按施工进度支付：

　　(1)开工时支付预付款人民币(大写)____(元);

　　(2)地基基础验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);

　　(3)地上一层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);

　　(4)地上二层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);

　　(5)地上三层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元);

　　(6)竣工结算完成后____日内付清剩余价款人民币(大写)____(元)。

　　□其他付款方式：

　　3.承包人承担其雇佣的施工人员的劳动报酬，以及因施工活动导致的施工人员或者其他人员的人身、财产损失，但是，因发包人原因导致或者加重的损失，由发包人承担。

　　五、施工要求

　　1.发包人应当在开工____日前向承包人提供设计图纸，并保证建房地点通电、通水、通路，场地具备施工条件，与周边邻居不存在影响施工的纠纷。

　　2.发包人和承包人提供的建筑材料、建筑构(配)件和设备均应当符合国家和省规定标准，除就地取材的竹、木等材料外，应当有生产合格证。发包人不得要求承包人使用不合格的建筑材料、建筑构(____配)件和设备。

　　3.承包人应当按照设计图纸、施工技术标准和操作规程施工，采取安全施工措施，及时发现和消除施工、消防等安全隐患。承包人应当接受发包人、设计单位或者人员、行政机关及其委托的专业机构依法实施的监督检查，对检查中发现的质量、安全隐患及时整改。

　　4.承包人完成隐蔽工程施工后，应当提前____日通知发包人验收。发包人不能按时验收的，应当在验收前向承包人提出延期要求。发包人未按时进行验收，也未通知承包人延期的，承包人有权自行验收，验收结果视为发包人认可。隐蔽工程未经验收合格的，不得进入下一道工序施工。

　　5.承包人完成全部施工内容，并备齐施工档案资料后，可以通知发包人进行竣工验收。发包人应当自收到通知之日起____日内组织承包人和设计、监理等单位或者人员进行竣工验收。验收合格的，发包人应当在____日内向承包人签发接受交付的凭证。验收不合格的，承包人应当返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成返工、修复或采取其他补救措施后，应当通知发包人，按本项约定的程序重新进行竣工验收。建房未经验收或验收不合格的，发包人不得使用。

　　6.承包人对建房承担质量保修责任，保修期为：地基基础和主体结构____年，屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗____年，电气管线、给排水管道____年。保修期自竣工验收合格之日起算;建房未经竣工验收，发包人擅自使用的，保修期自其实际占有之日起算。

　　7.建房经竣工验收合格的，以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;因发包人原因，自收到通知之日起____日内未完成竣工验收的，以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;建房未经竣工验收，发包人擅自使用的，以其实际占有之日为竣工日期。

　　六、竣工结算

　　承包人应当自竣工验收合格之日起____日内向发包人提供结算清单，发包人应当自收到结算清单之日起____日内完成审核，逾期未完成审核且未提出异议的，视为认可承包人提交的结算清单。承包人对发包人审核意见有异议的，应当自收到审核意见之日起____日内提出，逾期未提出异议的，视为认可审核意见。对于双方认可的结算价款，发包人应当按照本合同第四条的约定支付给承包人;对于其中一方有异议的结算价款，按照本合同第八条约定的争议解决方式处理。

　　七、违约责任

　　1.发包人具有下列情形之一的，承担相应的违约责任：

　　(1)发包人未按合同约定期限和数额支付合同价款的，按日计算向承包人支付逾期应付款万分之____的违约金，逾期超过____日的，承包人可以解除合同;

　　(2)发包人提供的建筑材料、建筑构(配)件和设备的规格、数量或质量不符合合同约定，导致承包人返工、修复或者给承包人造成其他损失的，承担承包人相应损失;

　　(3)发包人违反合同约定造成停工的，按每日____元的标准向承包人支付违约金;

　　(4)发包人未能按照合同约定履行其他义务的，承担因此造成的承包人实际损失。

　　2.承包人具有下列违约情形之一的，承担相应的违约责任：

　　(1)承包人违反合同约定采购和使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备，给发包人造成损失的，承担发包人相应损失;

　　(2)承包人施工质量不符合合同约定的，承担发包人相应损失;

　　(3)承包人未按合同约定期限完成施工，造成工期延误的，按每日____元的标准向发包人支付违约金，工期延误超过____日的，发包人可以解除合同;

　　(4)承包人未按照合同约定履行保修义务或者其他义务的，承担因此造成的发包人实际损失。

　　八、争议解决

　　因合同及合同有关事项发生的争议，双方可以通过协商、调解解决，也可以按下列方式解决(在□中以划√方式选定，只能选择一项)：

　　□向____仲裁委员会申请仲裁;

　　□向____人民法院提起诉讼。

　　九、其他事项

　　1.附件预算清单是合同的组成部分。合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　2.本合同自双方签字或者盖章之日起生效。

　　3.本合同一式____份，具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

　　附件：预算清单

　　发包人(签字或者盖章)：

　　承包人(签字或者盖章)：

　　签订日期：____年____月____日

施工协议书篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。

　　第一条：甲方安全责任

　　进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

　　第三条：乙方安全责任

　　（一）乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

　　（二）开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

　　（三）需使用业主的机械、电器等设备、设施，必须经得业主或甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

　　（四）教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

　　（五）对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。

　　（六）乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。

　　（七）乙方负责此项目的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

　　第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

　　第五条：本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

施工协议书篇7

　　发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：

　　应甲方需要，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一致，特订立本协议。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。

　　四、工程造价：本工程预算价为元

　　（大写金额：整）（详见工程预算书）。

　　五、承包方式：包工包料。

　　六、付款方式：

　　合同签订后 7 日内，甲方支付乙方合同款项的30%作为预付款；工程完工时，甲方一次性支付剩余款项。

　　七、结算方式：实测工程量×固定单价

　　八、工程工期

　　工期总日历天数为天，自年月日至年月日。

　　九、施工要求

　　1、乙方必须严格按照甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。

　　2、乙方应自觉提高安全生产意识，做好现场安全防护措施，确保施工安全，施工过程中一切安全责任及措施费用概由乙方负责。

　　十、其它事项

　　1、乙方必须严格控制工期。

　　2、乙方必须协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。

　　十一、本协议共 2 页，一式肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。

　　附件：工程预算书

　　甲方（盖章）：

　　法定代表人（签字）：

　　签订日期：年月

　　乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月 2 日日

施工协议书篇8

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　第二条工程承包范围

　　___________________________________

　　第三条工程工期

　　1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天；

　　2.主要节点工期：___________________________________

　　3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。

　　第四条工程质量标准

　　所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________

　　第五条组成合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1.本合同；

　　2.本合同附件；

　　3.招投标文件；

　　4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；

　　注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

　　第六条标准规范

　　本合同适用标准规范：____________________________

　　第七条甲方责任和义务

　　1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

　　3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

　　4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

　　5.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用：

　　7.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

　　第八条乙方责任和义务

　　1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

　　2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

　　3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%

　　4.服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；

　　5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：

　　6.按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：